试卷详情
-
设备监理合同管理-4
-
[单项选择]按照市场行情约定价值的合同,合同履行时市场行情发生波动,则( )。
A. 价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行
B. 价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行
C. 无论上涨还是下降均按新价格执行
D. 无论上涨还是下降均按原合同价执行
-
[单项选择]下列各种合同中,属于单务合同的是( )。
A. 建设工程合同
B. 租赁合同
C. 借款合同
D. 赠与合同
-
[单项选择]合同权利与义务终止的最主要和最常见的原因是( )。
A. 合同的解除
B. 不可抗力
C. 清偿
D. 债务抵消
-
[单项选择]设计开工的标志是( )。
A. 合同签字盖章
B. 合同规定开工期限
C. 签字后第三天
D. 收到定金
-
[多项选择]合同转让中债权不转让包括( )。
A. 根据合同性质不得转让
B. 根据当事人约定不得转让
C. 依照法律规定不得转让
D. 依据合同目的不得转让
E. 依据合同形式不得转让
-
[单项选择]关于施工进度管理说法错误的是( )。
A. 一般情况下,工程师每月应检查一次进度计划执行情况
B. 工程师不对确认后的改进措施效果负责
C. 如果修改后的进度计划不能按期完工,承包人应承担责任
D. 实际进度超前,则无需修改进度计划
-
[单项选择]工程进度款的支付方式不包括( )。
A. 按月计量支付
B. 按工艺部位支付
C. 按里程碑完成的进度分阶段支付
D. 完成工程后一次性支付
-
[单项选择]某施工合同经法院确认无效后,应认为该合同从( )日起无效。
A. 订立施工合同
B. 开始施工
C. 确认无效
D. 下达停工令
-
[单项选择]招标人如果不具备自行办理招标能力的,可以( )。
A. 请求上级主管部门进行
B. 临时组建机构进行招标
C. 委托招标代理机构进行
D. 聘请专家顾问指导进行
-
[单项选择]由于发包人不及时支付工程进度款,又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可以( )。
A. 折价拍卖工程
B. 退场
C. 起诉
D. 停工
-
[单项选择]合同可变更、撤销的前提是( )。
A. 损害国家利益
B. 违反法规
C. 当事人提出请求
D. 当事人一方违约
-
[单项选择]下列不能索赔工期的是( )。
A. 业主提前占有工程
B. 不可预见的外界条件
C. 延误发放图纸
D. 延误移交施工现场
-
[单项选择]勘察设计招标中对人员技术力量的审查的说法错误的是( )。
A. 人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力
B. 各类设计人员的专业覆盖面
C. 人员数量,各类职称人员的比例
D. 各类设计人员的从业年限
-
[单项选择]合同履行过程中,如因供货方原因不能交货,则( )。
A. 双倍返还定金
B. 三倍返还定金
C. 不能交货部分设备约定价格的某一百分比
D. 定金加上合同约定的违约金
-
[多项选择]价款或报酬不明确的,依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的,应当( )。
A. 宣告合同无效
B. 按合同履行时的市场价格履行
C. 按订立合同时合同签订地的市场价格履行
D. 按订立合同时合同履行地的市场价格履行
E. 执行政府定价或指导价的按照规定履行
-
[单项选择]最常用的担保方式是( )。
A. 留置
B. 质押
C. 保证
D. 定金
-
[单项选择]工程师可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括( )。
A. 小于签证的最小金额
B. 未能按合同规定进行工作或履行义务
C. 承包商提供的货物或施工的工程不符合要求
D. 因工程变更增加的款项
-
[单项选择]对监理工作的要求应当符合( )的规定。
A. 《建设工程监理规范》
B. 《建设工程委托监理合同》
C. 《合同专业条款》
D. 《委托监理合同(示范文本)》
-
[单项选择]因承包商变更建议造成合同价值减少,应决定一笔费用加入合同价格,这笔费用应按如下确定( )。
A. 该部分工程的价值
B. 减少的工程价值乘以规定费率
C. 合同价的减少的一半
D. 节省的承包单位的直接费的一半
-
[单项选择]工期可以顺延的根本原因在于( )。
A. 属于承包人应承担的风险
B. 属于工程师应承担的风险
C. 属于发包人应承担的风险
D. 处于关键线路,影响总工期
-
[单项选择]下列说法错误的是( )。
A. 合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作
B. 如果调换总监理工程师,必须首先经过委托人同意
C. 为保证监理行为的公正性,任何情况下监理人及职员不应接受与监理工程有关的报酬
D. 监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动
-
[单项选择]初步设计完成后的大型复杂工程,应采用( )合同。
A. 固定总价
B. 固定单价
C. 可调单价
D. 估价工程量单价
-
[多项选择]下列承诺有效的是( )。
A. 受要约人对要约作出实质性变更
B. 承诺已送达要约人,但要约人尚未知晓其内容
C. 超出承诺期限作出的承诺,但要约人及时通知受要约人愿意接受该承诺
D. 承诺因外界原因而延误到达,但要约人未作任何表示
E. 承诺已发出尚未到达要约人,但撤销要约的通知到达受要约人
-
[单项选择]《合同法》规定的承担责任的原则是( )。
A. 补偿性
B. 惩罚性
C. 限制性
D. 合法性
-
[多项选择]设备形成的阶段包括( )。
A. 设计
B. 运输
C. 调试
D. 保修
E. 安装
-
[单项选择]当事件的影响仅使分包商受到损害时,承包商的索赔行为属于( )。
A. 法定代理
B. 义务
C. 代为索赔
D. 合理索赔
-
[多项选择]下列关于工程勘察任务的范围,说法正确的是( )。
A. 包括自然条件观测
B. 包括地形图勘绘
C. 包括资源探测
D. 包括地下已有埋藏物的具体位置分布图
E. 不包括模型试验和环境评价
-
[单项选择]根据我国《合同法》规定,债权人领取提存之日起( )年内不行使而自行消灭。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
-
[多项选择]下列属于招标公告的内容是( )。
A. 招标单位名称
B. 建设项目资金来源
C. 购买资格预审文件的有关事项
D. 招标须知
E. 资格预审须知
-
[单项选择]能够留置的财产仅限于( )。
A. 不动产
B. 动产
C. 专利权
D. 财产权
-
[单项选择]在可以顺延工期的情况下,只有( )才有权要求承包人采取赶工措施按期或提前完成。
A. 发包人
B. 工程师
C. 业主
D. 规划部门
-
[单项选择]当重复检验仍未能通过,工程师可以采取的处理方法不包括( )。
A. 指示再进行一次重复的竣工检验
B. 致使业主基本上无法享有该工程或区段所带来的全部利益,拒收整个工程或区段,业主有权获得承包商的赔偿
C. 颁发一份接受证书,折价接受该部工程
D. 接受该部分工程,但不予支付尚未支付的价款
-
[单项选择]监理合同中授予监理人的权限,在执行过程中可通过( )予以扩大和缩小。
A. 协商
B. 申请报告
C. 书面附加协议
D. 变更申请
-
[单项选择]勘察人在勘察工作工程中发生人身伤害和造成经济损失时,由( )承担民事责任。
A. 勘察人自己
B. 勘察机构
C. 保险机构
D. 发包人
-
[单项选择]发包人应为设计人提供的现场服务不包括( )。
A. 施工现场的工作条件
B. 生活条件
C. 设计人的现场津贴
D. 交通
-
[单项选择]合同权利和义务终止也称( )。
A. 合同终止
B. 合同中止
C. 合同无效
D. 解除合同
-
[单项选择]业主选定指定分包商的基本原则是( )。
A. 指定分包商的能力符合要求
B. 工程师认可
C. 保证承包商的利益不受侵害
D. 通过招标方式公平选择
-
[多项选择]关于合同撤销权说法正确的是( )。
A. 可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题
B. 具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起1年未行使撤销权,该权消灭
C. 具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权
D. 合同撤销的后果与合同无效的后果不同
E. 当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提
-
[单项选择]FIDIC条款中,预付款又称( )。
A. 交付预付款
B. 动用预付款
C. 动员预付款
D. 开工预付款
-
[多项选择]确定变更价款的原则包括( )。
A. 应维持承包人投标报价单内的竞争水平
B. 合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有价格变更合同价款
C. 合同中已有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款
D. 合同中没有适用或类似于变更价款的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
E. 合同中没有适用或类似于变更价款的价格,由承包人提出适当的变更价格,必须经发包人确认后执行
-
[单项选择]价款不明的,按订立合同时履行地的( )履行。
A. 市场价
B. 合同价
C. 原价
D. 指导价
-
[单项选择]由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上,监理人可按照规定,单方面终止合同。
A. 1个月
B. 28天
C. 3个月
D. 6个月
-
[单项选择]借款合同属于下列客体中的( )。
A. 物
B. 行为
C. 智力成果
D. 法律事实
-
[单项选择]设备制造阶段,检查和试验的范围不包括( )。
A. 原材料和元器件的进场检验
B. 部件的加工检验和试验
C. 包装检验
D. 货物清点
-
[单项选择]有关招标代理机构的说法错误的是( )。
A. 招标代理机构有评标的专业能力
B. 招标代理机构必须有营业场所
C. 上级主管部门可以指定招标代理机构
D. 招标代理机构应拥有“专家库”
-
[单项选择]因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行,发包人不要求支付工程的,承包人应承担( )。
A. 赔偿责任
B. 保修责任
C. 合同责任
D. 保管责任
-
[单项选择]若承包人送的报告自送达之日起( )天内,工程师未予答复的,视为变更款报告已被确认。
A. 7
B. 10
C. 5
D. 14
-
[单项选择]若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,应首先取得( )的认可,然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
A. 发包人
B. 承包人
C. 工程师
D. 业主
-
[单项选择]能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。
A. 后果
B. 行为
C. 法律事实
D. 事件
-
[单项选择]按照国家有关规定,施工合同的估算价在( )万元人民币以上,必须进行招标。
A. 10
B. 50
C. 100
D. 200
-
[多项选择]质押可以是( )。
A. 动产
B. 不动产
C. 权利
D. 权力
E. 义务
-
[多项选择]设备形成过程中,监理单位的主要工作内容包括( )。
A. 协助业主选择设备形成各阶段的承包人
B. 协助业主进行合同谈判及签订合同
C. 与分承包人签订合同
D. 对各阶段的合同进行管理
E. 处理违约和索赔
-
[多项选择]债务履行期届满而抵押权人未受清偿的,抵押权人可以( )。
A. 与抵押人协议以抵押物折价
B. 直接以抵押物折价
C. 与抵押人协议以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿
D. 直接以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿
E. 在协议不成时,向人民法院提起诉讼
-
[多项选择]对委托人和监理人有约束力的合同,除双方签署的合同外,还包括的文件是( )。
A. 监理委托函或中标函
B. 建设工程委托监理合同标准条件
C. 建设工程委托监理合同专用条件
D. 在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件
E. 双方来往的信件和书面文件
-
[多项选择]设备形成过程中,业主的主要工作内容包括( )。
A. 可行性研究
B. 立项审批
C. 竣工验收
D. 提供设备进度实施计划
E. 处理违约
-
[单项选择]《招标投标法》要求必须招标的项目是( )。
A. 涉及秘密项目
B. 使用专有技术项日
C. 恢复建设项目
D. 利用国际援助项目
-
[多项选择]监理单位的投标书由( )组成。
A. 技术建议书
B. 承接监理任务意向书
C. 投标说明书
D. 财务建议书
E. 监理单位概况
-
[单项选择]建设工程一切险往往还加保( )。
A. 安装工程一切险
B. 人身意外伤害险
C. 机械损坏险
D. 第三者责任险
-
[多项选择]设备形成过程中,承包人的主要工作内容包括( )。
A. 投标
B. 选择设备监理工程师
C. 保证设备质量
D. 与业主签订合同
E. 提交完工图纸资料
-
[多项选择]甲因住院急需手术费,向乙借钱。乙表示甲必须将住房卖给乙,才借钱给甲。甲无奈只得同意,与乙签订了卖房协议。以下说法不正确的是( )。
A. 甲与乙的借款合同是附条件的有效合同
B. 甲与乙的借款合同因乙的乘人之危而无效
C. 甲与乙的房屋买卖合同因是双方真实意思的表示而有效
D. 甲与乙的房屋买卖合同因乙的乘人之危而无效
E. 甲与乙的房屋买卖合同因乙的乘人之危而属可撤销的合同
-
[单项选择]关于违约责任,说法错误的是( )。
A. 违约产生的后果,应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任
B. 双方违约的,各自承担相应责任
C. 表现形式包括不履行与不适当履行
D. 对预期违约的,当事人也应当承担相应责任
-
[单项选择]在进行选择保险人的决策时,决定保险成本的最主要的因素是( )。
A. 资金的时间价值
B. 保险费率
C. 保险人的服务质量
D. 保险人的信誉
-
[单项选择]下列不属于对招标文件核查范围的是( )。
A. 招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件
B. 招标项目需要划分阶段时,承包工作范围的合同期限是否合理
C. 招标文件的形式是否合乎要求
D. 是否有限制竞争的条件
-
[单项选择]合同法律关系的客体不包括( )。
A. 物
B. 监护关系
C. 行为
D. 智力成果
-
[多项选择]施工阶段监理的内容包括( )。
A. 协助委托人选择承包人、组织设计、施工、设备采购等招标
B. 技术监督和检查
C. 施工管理
D. 方案的成本效益分析
E. 索赔管理
-
[多项选择]当事人在合同中约定违约金的,一方违约后,( )。
A. 无论何种情况均如数支付约定的违约金
B. 约定的违约金低于损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C. 约定的违约金过分低于损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
D. 约定的违约金只要高于造成损失的,当事人就可以请求人民法院或仲裁机构予以减少
E. 只有约定的违约金过分高于造成损失的,当事人才可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少
-
[单项选择]承担违约责任的条件是采用( )。
A. 严格责任原则
B. 限制责任原则
C. 公平原则
D. 客观公正原则
-
[单项选择]《工程建设项目招标范围和规模标准规定》必须招标的项目,其中总投资在( )万元以上必须招标。
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
-
[单项选择]我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,由( )支付保险费用。
A. 承包人
B. 发包人
C. 工程师
D. 监理人
-
[多项选择]勘察设计招标中,对投标人的资格审查包括( )。
A. 资格审查
B. 能力审查
C. 声誉审查
D. 证书审查
E. 经验审查
-
[单项选择]监理合同实际履行中,对合同修改的方式不包括( )。
A. 采取正式文件
B. 临时性函件
C. 信件协议
D. 委托单
-
[单项选择]因违约行为造成损害高于合同约定的违约金,守约方可( )。
A. 按合同约定违约金要求对方赔偿
B. 按实际损失加上违约金要求对方赔偿
C. 在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金
D. 请求法院增加超过违约金部分损失
-
[单项选择]关于业主的资金安排说法错误的是( )。
A. 承包商可以要求业主提供资金安排计划
B. 接到工程开工通知的28天内,承包商应向工程师提交价格分解建议表
C. 第一份资金需求估价合同应在开工后28天内提交
D. 业主未按资金安排计划执行,承包商可提前21天以上通知业主
-
[单项选择]保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
A. 保证
B. 连带责任保证
C. 违约
D. 合同
-
[多项选择]履行地点不明确的,依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的,应当( )。
A. 宣告合同无效
B. 给付货币的,在货币接受一方所在地履行
C. 给付货币的,在给付货币二方所在地履行
D. 交付不动产的,在不动产所在地履行
E. 交付不动产的,在不动产接受一方所在地履行
-
[单项选择]承包人因自身原因实际施工落后于进度计划,若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰,工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低,此时,承包人( )。
A. 有权要求赔偿
B. 只能获得增加成本的一定比例的赔偿
C. 由发包人协调不同承包人间的赔偿问题
D. 无权要求赔偿
-
[单项选择]合同被变更、撤销的前提是( )。
A. 损害国家利益
B. 违反法律
C. 当事人提出请求
D. 当事人一方违约
-
[多项选择]当事人一方依法主张解除合同的,( )。
A. 应当通知对方,合同自通知到达对方时解除
B. 应当通知对方,合同自通知发出时解除
C. 无须通知对方,合同自动解除
D. 对方有异议的,可以请求人民法院确认解除合同的效力
E. 对方有异议的,可以请求仲裁机构确认解除合同的效力
-
[单项选择]FIDIC编制施工合同条件的基本出发点之一,是合同履行过程中建立( )的项目管理模式。
A. 以发包人为核心
B. 以服务承包人为宗旨
C. 以工程师为核心
D. 以三大控制为核心
-
[单项选择]( )适用于委托专业工程的设计。
A. 《建设工程勘察合同(一)》
B. 《建设丁程勘察合同(二)》
C. 《建设工程设计合同(一)》
D. 《建设工程设计合同(二)》
-
[单项选择]业主在招标前需办理的事项不包括( )。
A. 立项批准
B. 资金到位
C. 征地许可
D. 平整场地
-
[单项选择]合同生效后,设计人要求终止和解除合同,设计人应( )。
A. 返还定金
B. 双倍返还定金
C. 返还定金和违约金
D. 返还定金并交纳罚款
-
[多项选择]下列关于监理招标的特点正确的是( )。
A. 招标宗旨是对监理单位能力的选择
B. 报价占主要地位
C. 报价占次要地位
D. 邀请的投标人较多
E. 邀请的投标人较少
-
[多项选择]有关当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密的表述正确的有( )。
A. 如合同成立,则不得泄露或者不正当地使用
B. 如合同不成立,则不得泄露或者不正当地使用
C. 如合同成立,则可以泄露
D. 如合同不成立,则可以泄露
E. 泄露或不正当使用该商业秘密给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任
-
[单项选择]设备验收阶段的监理工作不包括( )。
A. 启动试车
B. 联合试车
C. 性能验收
D. 最终验收
-
[多项选择]施工合同范本中将工程变更分为( )。
A. 工程设计变更
B. 实质性变更
C. 非实质性变更
D. 其他变更
E. 工程施工技术变更
-
[单项选择]( )是指正常情况下不能在制造过程中发现的设备差错。
A. 设备隐患
B. 潜在缺陷
C. 隐蔽缺陷
D. 可能缺陷
-
[单项选择]( ),施工合同即告终止。
A. 竣工验收报告被发包人认可
B. 承包人收到竣工结算价款
C. 工程保修期满
D. 承包人将竣工工程交付发包人
-
[多项选择]合同解除后,合同已经履行的,当事人( )。
A. 可以要求恢复原状
B. 只能要求恢复原状
C. 可以要求赔偿损失
D. 只能要求赔偿损失
E. 可以要求采取其他补救措施
-
[多项选择]在下列各项内容中,属于勘察设计委托人责任或义务的有( )。
A. 根据实际需要,批准对设计文件进行修改
B. 不得将勘察设计成果转让给第三方重复使用
C. 负责设计变更和修改概算
D. 为配合施工的勘察设计人员提供必要的生活条件
E. 解决施工过程中有关设计的问题
-
[单项选择]《招标投标法》规定,可不进行招标的项目是( )。
A. 救灾工程项目
B. 外国政府贷款项目
C. 国家融资项目
D. 大型基础设施项目
-
[单项选择]合同变更属于对原有合同的实质性变更时,应以( )的方式变更。
A. 专业条款
B. 补充协议
C. 双方协商
D. 仲裁
-
[单项选择]发包人对分包合同的管理主要表现为( )。
A. 对分包商的选择
B. 对分包商的监督
C. 对分包工程的批准
D. 对分包商的管理
-
[单项选择]( )是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。
A. 法定代理
B. 指定代理
C. 无权代理
D. 委托代理
-
[单项选择]下列说法正确的是( )。
A. 公证的效力仅限于我国国内
B. 鉴证在我国域内和域外都有法律效力
C. 经过公证的合同,其法律效力高于经过鉴证的合同
D. 合同鉴证属于司法行政行为
-
[单项选择]公开招标与邀请招标,在招标程序上的主要差异之一表现为是否( )。
A. 编制招标文件
B. 进行资格预审
C. 进行公开开标
D. 组织现场考察
-
[单项选择]由于当事人疏忽,合同的部分履行费用负担约定不明确,事后又未能达到补充协议,则该部分费用应由( )。
A. 权利人承担
B. 义务人承担
C. 双方平均分担
D. 权利人承担主要费用,义务人负连带责任
-
[单项选择]资格预审表是以( )方式给出的调查文件。
A. 应答
B. 书面
C. 调查
D. 不公开
-
[单项选择]A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后,法定代表人易人。由于经营方针改变,B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务,此时合同应属于( )。
A. 继续有效
B. 因A公司已不存在而无效
C. 合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效
D. 需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效
-
[单项选择]在建设工程的过程中,最常用的担保方式是( )。
A. 抵押
B. 质押
C. 保证
D. 定金
-
[单项选择]建筑工程合同如果无效,一般应采取( )处理。
A. 返还财产
B. 赔偿损失
C. 作价补偿
D. 追缴财产,收归国有
-
[单项选择]下列属于行为的是( )。
A. 专有技术
B. 施工
C. 技术
D. 财产
-
[多项选择]设备监理工程师的合同管理工作主要包括( )。
A. 协助业主编制合同文件
B. 确保合同履行过程中的有关信息畅通
C. 根据自己的意志处理合同履行中的各种事宜
D. 处理好违约、索赔及争议处理等有关事宜
E. 做好设备合同的结算和清理事宜
-
[多项选择]关于资格预审合格的条件说法正确的是( )。
A. 必须满足规定的必要合格条件和附加合格条件
B. 合格标准有三种
C. 不限制合格者数量的方式规定满足80%以上部分的潜在投标人均被视为合格
D. 限制合格者数量的方式的缺点是如果投标者太多,增加了评标的工作量
E. 投标人必须满足必要合格条件和附加合格条件
-
[多项选择]承诺必须具备的条件是( )。
A. 必须由受要约人作出
B. 只能向要约人作出
C. 承诺的内容应当与要约的内容一致
D. 根据实际情况,承诺的内容可以发生非实质性变化
-
[单项选择]关于合同转让,下列说法错误的是( )。
A. 转让合同权利、义务约定不明确的,视为未转让
B. 只可转让权利,不可转让义务
C. 一般采用书面形式签订转让合同
D. 可以将权利和义务一并转让