试卷详情
-
工程造价计价与控制-23
-
[单项选择]某工程现场采用出料容量1 000L的混凝土搅拌机,每一次循环中,装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为1 min、3 min、1 min、1
min,机械正常功能利用系数为0.9,则该机械的台班产量定额为( )m3/台班。
A. 72
B. 80
C. 88
D. 93
-
[多项选择]进行计时观察测定时间消耗时,其观察的对象是( )。
A. 施工过程
B. 完成施工过程的工人
C. 产品和材料的特征
D. 工具和机械的性能、型号
E. 劳动组织和分工
-
[单项选择]在进口设备交货类别中,对买方不利而对卖方有利的交货方式是( )交货。
A. 在出口国装运港
B. 在出口国内陆指定地点
C. 在进口国目的港码头
D. 在进口国目的港船边
-
[单项选择]根据《建筑安装工程费用项目组成》文件的规定,下列属于直接工程费中材料费的是( )。
A. 塔吊基础的混凝土费用
B. 现场预制构件地胎模的混凝土费用
C. 保护已完石材地面而铺设的大芯板费用
D. 独立柱基础混凝土垫层费用
-
[单项选择]施工单位在迁入地有两个以上建设单位,或施工完成后在迁入地点又承担新的工程项目,施工机械迁移费用应( )。
A. 由各有关建设单位按任务比例分摊
B. 由先签署合同的建设单位承担
C. 由后签署合同的建设单位承担
D. 由各有关建设单位按商定的比例分摊
-
[多项选择]在设计阶段,实施价值工程的步骤有( )。
A. 功能分析
B. 功能评价
C. 方案创新
D. 方案评价
E. 方案实施与检查
-
[单项选择]在进口设备交货类别中,买方承担风险最大的交货方式是在( )交货。
A. 进口国目的港码头
B. 出口国装运港口
C. 进口国内陆指定地点
D. 出口国内陆指定地点
-
[单项选择]投资决策阶段,建设项目投资方案选择的重要依据之一是( )。
A. 工程预算
B. 投资估算
C. 设计概算
D. 工程投标报价
-
[单项选择]《FIDIC合同条件》规定,工程通过竣工检验达到合同规定的“基本竣工”要求后,承包商可向工程师申请( )。
A. 颁发接收证书
B. 颁发履约证书
C. 颁发结清单
D. 返还履约保函
-
[单项选择]预算定额的编制应遵循( )原则。
A. 统一性和差别性相结合
B. 平均先进性
C. 独立自主
D. 以专家为主
-
[单项选择]《建设工程施工合同(示范文本)》规定,因发包人原因不能按协议约定的开工日期开工,( )后可推迟开工日期。
A. 承包人以书面形式通知工程师
B. 承包人征得工程师同意
C. 工程师征得承包人同意
D. 工程师以书面形式通知承包人
-
[单项选择]在计算某建设项目内部收益率时,当i=14%,净现值为800万元;当i=18%,净现值为-200万元,则该项目内部收益率为( )。
A. 15%
B. 18.2%
C. 16.6%
D. 17.2%
-
[多项选择]设备运杂费的构成有( )。
A. 关税
B. 包装费
C. 设备供销部门手续费
D. 外贸手续费
E. 采购与仓库保管费
-
[单项选择]某单项工程中,建筑安装工程费基期为2 400万元,报告期为2 592元,价格指数 108%;设备工器具购置费基期为2 000万元,报告期为2 040万元,价格指数102%;工程建设其他费用基期为250万元,报告期为262.5万元,价格指数105%。则该单项.工程造价指数为( )。
A. 315%
B. 105.26%
C. 105%
D. 115%
-
[单项选择]比例估算法是利用( )来编制投资估算的。
A. 已建项目的设备价值及工程建设费用占建筑安装费比例
B. 已建项目的建筑安装费及其他工程费占固定资产比例
C. 拟建项目规模占已建项目规模的比例
D. 已建项目的建筑安装费用及其他工程费占设备价值比例
-
[单项选择]不影响建筑安装工程造价指数测算的因素是( )。
A. 报告期人工费指数
B. 报告期材料费指数
C. 报告期间接费
D. 报告期工程建设其他费
-
[单项选择]关于生产能力指数法,以下叙述正确的是( )。
A. 这种方法是指标估算法
B. 这种方法也称为因子估算法
C. 这种方法是把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系
D. 这种方法表明,造价与规模呈非线性关系
-
[多项选择]积累工程造价资料,建立工程造价资料数据库,可作为( )。
A. 编制概算指标、投资估算指标的基础资料
B. 编制预算定额、概算定额的基础资料
C. 审查施工图预算的基础资料
D. 进行工程结算的依据
E. 编制竣工决算的依据
-
[多项选择]下列费用中可计入国产非标准设备原价的是( )。
A. 材料费
B. 加工费
C. 设备运杂费.
D. 废品损失费
E. 非标准设备设计费
-
[多项选择]FIDIC合同规定,工程接收证书在合同管理中的作用包括( )。
A. 证明承包商完成全部施工义务
B. 指明竣工日期
C. 确定工程照管责任的转移
D. 证明业主已支付全部工程款
E. 返还保留金
-
[多项选择]概算指标可分为( )。
A. 建筑工程概算指标
B. 基本预备费概算指标
C. 安装工程概算指标
D. 涨价预备费概算指标
E. 工程监理概算指标
-
[单项选择]根据世界银行、国际咨询工程师联合会的规定,属于项目间接建设成本的是( )。
A. 临时公共设施及场地的维护费
B. 建筑保险和债券
C. 业主的行政性费用
D. 杂项开支费用
-
[多项选择]因( )原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延。
A. 设计变更
B. 不可抗力
C. 发包人不执行专用条款的约定
D. 工程造价管理部门公布的价格调整
E. 发包人违约
-
[单项选择]定额计价法编制标底采用的是( )。
A. 工料单价
B. 全费用单价
C. 综合单价
D. 投标报价的平均价
-
[单项选择]具有技术简便、费力不多、应用面广和资料全面的优点,且在我国广泛采用的计时观察方法是( )。
A. 测时法
B. 写实记录法
C. 工作日写实法
D. 混合法
-
[单项选择]在偏差分析中,具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于计算机辅助管理的方法是( )。
A. 横道图法
B. 表格法
C. 曲线法
D. 时标网络图法
-
[单项选择]某项目建设期总投资为1 500万元,建设期2年,第一年计划投资40%,年价格上涨率为3%,则第二年的涨价预备费是( )万元。
A. 18.00
B. 36.54
C. 63.54
D. 636.54
-
[单项选择]某企业为扩大生产规模,提出三个设计方案:方案甲,一次性投资5 400万元,年经营成本620万元;方案乙,一次性投资4 300万元,年经营成本760万元;方案丙,一次性投资5 100万元,年经营成本680万元。三个方案的寿命期相同,所在行业的标准投资效果系数为8%,用计算费用法确定的最优方案是( )。
A. 方案甲、丙
B. 方案甲
C. 方案乙
D. 方案丙
-
[单项选择]预算定额的人工幅度差主要是指预算定额与( )之差。
A. 劳动定额
B. 概算定额
C. 测时资料中人工工日消耗量
D. 实际人工工日消耗量
-
[单项选择]分部分项工程量清单应包括( )。
A. 工程量清单表和工程量清单说明
B. 项目编码、项目名称、计量单位和工程数量
C. 工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单
D. 项目名称、项目特征、工程内容等
-
[单项选择]投资估算指标的内容因行业不同而异,一般分为( )工程指标三个层次。
A. 单项工程指标、单位工程指标和分部
B. 单位工程指标、分部工程指标和分项
C. 建设项目综合指标、单位工程指标和扩大分部
D. 建设项目综合指标、单项工程指标和单位
-
[单项选择]通常所说的建设项目竣工验收,是指( )验收。
A. 工程整体
B. 单项工程
C. 单位工程
D. 分部工程
-
[多项选择]确定施工时间定额时,下列工人工作时间可以计入定额时间的有( )。
A. 辅助工作时间
B. 准备与结束工作时间
C. 与施工过程工艺特点有关的工作中断时间
D. 必需的休息时间
E. 施工本身造成的停工时间
-
[单项选择]下列方法中,属于设计概算审查方法的是( )。
A. 重点审查法
B. 分阶段审核法
C. 利用手册审查法
D. 联合会审法
-
[多项选择]工程量清单计价应包括按招标文件规定,完成工程量清单所列项目的全部费用,一般包 括( )。
A. 分部分项工程费
B. 规费、税金
C. 业主临时设施费
D. 措施项目费
E. 其他项目费
-
[单项选择]在资格预审合格的投标申请人过多时,可以由招标人从中选择不少于( )家资格预审合格的投标申请人。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
-
[单项选择]某项目固定资产投资为61 488万元,流动资金为7 266万元,项目投产期年利润总额为 2 112万元,正常生产期年利润总额为8 518万元,则正常年份的投资利润率为( )。
A. 13.85%
B. 7.73%
C. 12.39%
D. 8.64%
-
[单项选择]( )是正确标定新增固定资产价值,建立健全经济责任制的依据,是反映建设项目实际造价和投资效果的文件。
A. 投资估算
B. 设计概算
C. 工程结算
D. 竣工结算
-
[单项选择]下列说法中( )不符合《机电设备招标投标管理办法》的规定。
A. 合同签订时,招标文件和投标文件均为经济合同的组成部分,随合同一起有效
B. 投标单位中标后,如果撤回投标文件拒签合同,作违约论
C. 中标通知发出后,设备需方可以拒签合同
D. 货物采购合同生效以后,接受委托的招标单位可向中标单位收取少量服务费,金额一般不超过中标设备金额的1.5%
-
[单项选择]在初步设计开始前确定限额设计目标的根据是( )。
A. 项目建议书
B. 初步可行性研究报告
C. 经批准的可行性研究报告及投资估算
D. 设计任务书
-
[单项选择]根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定,下列属于规费的是( )。
A. 环境保护费
B. 工程排污费
C. 安全施工费
D. 文明施工费
-
[单项选择]我国建设项目招标投标在完成招标活动的准备工作、投标公告和投标邀请书的编制与发布之后,还要做:①编制和发售招标文件;②资格审查;③召开投标预备会;④勘察现场;⑤建设项目投标;⑥开标、评标和定标等工作。它们依次的顺序是( )。
A. ②→①→③→④→⑤→⑥
B. ②→①→④→③→⑤→⑥
C. ①→③→④→⑤→②→⑥
D. ①→④→③→⑤→⑥→②
-
[多项选择]在下列费用中,应列入建筑安装工程直接费中相应等级的日工资单价的有( )。
A. 生产工人劳动保护费
B. 生产工人辅助工资
C. 生产工人退休工资
D. 职工福利费
E. 生产职工教育经费
-
[单项选择]我国《建设工程施工合同(示范文本)》中关于组织设备安装工程无负荷试车的规定是单机试车( )组织。
A. 和联动试车均由发包人
B. 由承包人组织,联动试车由发包人
C. 和联动试车均由承包人
D. 由发包人组织,联动试车由验收委员会
-
[单项选择]已知水泥消耗量是41 200t,损耗率是3%,那么水泥的净耗量是( )t。
A. 89 964
B. 42 436
C. 40 000
D. 42 474
-
[单项选择]完成10m3砖墙需基本用工为26个工日,辅助用工为5个工日,超距离运砖需2个工日,人工幅度差系数为10%,则预算定额人工工日消耗量为(
)个工日/10m3。
A. 36.3
B. 35.8
C. 35.6
D. 33.7
-
[单项选择]用表格法进行投资偏差分析时,已完工程量乘以计划单价得到的是( )。
A. 拟完工程计划投资
B. 已完工程计划投资
C. 拟完工程实际投资
D. 已完工程实际投资
-
[单项选择]建设项目竣工验收,按验收的对象划分不包括( )。
A. 分部工程验收
B. 单位工程验收
C. 单项工程验收
D. 工程整体验收
-
[单项选择]流动比率是反映企业( )的指标之一。
A. 盈利能力
B. 长期偿债能力
C. 短期偿债能力
D. 总体偿债能力
-
[单项选择]病假在六个月以上的生产工人的工资应计入( )。
A. 生产工人辅助工资
B. 间接费中的劳动保险费
C. 职工福利费
D. 直接费中的保险费
-
[单项选择]工程项目施工合同以付款方式划分可分为:①总价合同;②单价合同;③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是( )。
A. ③→②→①
B. ①→②→③
C. ③→①→②
D. ①→③→②
-
[单项选择]下列各项指标,不属于投资估算指标内容的是( )。
A. 分部分项工程指标
B. 单位工程指标
C. 单项工程指标
D. 建设项目综合指标
-
[单项选择]2002年3月完成的某工程,按2001年3月签约时的价格计算工程款为100万元,合同规定:调值公式中的固定系数为0.2,人工费占调值部分的50%。调值公式中的各项费用除人工费上涨15%外均未发生变化,则2002年3月的工程款经过调值后为( )万元。
A. 106.0
B. 107.5
C. 112.0
D. 115.0
-
[单项选择]施工阶段投资偏差分析中,拟完工程量X计划单价得到的是( )。
A. 已完工程计划投资
B. 已完工程实际投资
C. 拟完工程实际投资
D. 拟完工程计划投资
-
[多项选择]在编制竣工决算时,下列费用中计入新增其他资产价值的有( )。
A. 开办费
B. 项目可行性研究费
C. 土地征用及迁移补偿费
D. 以经营方式租入的固定资产改良工程支出
E. 土地使用权出让金
-
[单项选择]由于业主原因,工程师下令工程暂停1个月,则承包商不可索赔的是( )。
A. 人工窝工费
B. 施工机械台班费
C. 材料的超期储存费用
D. 工程延期一个月增加的履约保函手续费
-
[单项选择]在全部投资的现金流量表中,计算期最后一年的产品销售收入是38 640万元,回收固定资产余值是2 331万元,回收流动资金是7 266万元,总成本费用是26 062万元,折旧费是3 730万元,经营成本是21 911万元,销售税金及附加费是3 206万元,所得税是 3 093万元。该项目固定资产投资是56 475万元。则该项目所得税前净现金流量为 ( )万元。
A. 20 027
B. 23 120
C. 18 969
D. 19 390
-
[单项选择]所有者权益包括资本金、资本公积金、累计盈余公积金和累计( )。
A. 应付利润
B. 未分配利润
C. 税后利润
D. 利润总额
-
[单项选择]根据《中华人民共和国土地管理法》,土地征用及迁移补偿费的总和一般不得超过被征土地年产值的( )倍。
A. 40
B. 30
C. 20
D. 10
-
[多项选择]项目竣工决算的内容包括( )。
A. 竣工结算书
B. 竣工决算报表
C. 竣工决算报告说明书
D. 竣工工程平面示意图
E. 工程造价比较分析
-
[单项选择]按现行投资构成,下列费用中不属于基本预备费范围的是( )。
A. 设计变更增加的费用
B. 弥补自然灾害造成损失的费用
C. 局部地基处理增加的费用
D. 建设期内由于价格变化而增加的费用
-
[单项选择]某建设项目及其主要生产车间的有关费用见下表,则该生产车间新增固定资产价值为 ( )万元。 某项目及主要车间有关费用表 (单位:万元)
A. 项目
B. 建筑工程费
C. 设备安装费
D. 需安装设备价值
E. 土地征用费
F. 建设项目竣工决算
G. 1 000
H. 450
I. 600
J. 50
K. 生产车间竣工决算
L. 250
M. 100
N. 280
-
[单项选择]一个项目总报价确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高总价、不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法是( )。
A. 多方案报价法
B. 不平衡报价法
C. 增加建议方案法
D. 不同特点报价法
-
[多项选择]采用重点抽查法审查施工图预算,审查重点有( )。
A. 编制依据
B. 工程量大或造价高、结构复杂的工程预算
C. 补充单位估价表
D. 各项费用的计取
E. “三材”用量
-
[多项选择]在编制“资金来源与运用表”时,下列( )属于资金来源项目。
A. 短期借款
B. 流动资金
C. 回收流动资金
D. 流动资金借款还本
E. 流动资金借款付息
-
[多项选择]在评标过程中,商务性评审的内容包括( )。
A. 质量控制措施评估
B. 材料、机械设备评估
C. 审查全部投标报价数据计算的正确性
D. 分析报价构成的合理性
E. 投标报价校核
-
[单项选择]国产非标准设备原价的计算,应该使非标准设备的计价( )实际出厂价。
A. 低于
B. 等于
C. 接近于
D. 高于
-
[单项选择]( )是指建设项目在建设期间内由于价格等变化引起工程造价变化的预测预留费用。
A. 基本预备费
B. 预留金
C. 涨价预备费
D. 应急费
-
[单项选择]与项目建设有关的其他费用是( )。
A. 引进技术和进口设备其他费用
B. 联合试运转费
C. 土地使用权出让金
D. 生产准备费
-
[单项选择]《FIDIC合同》条件中,( )是业主在“中标函”中对实施、完成和修复工程缺陷所接受的金额,来源于承包商的投标报价并对其确认。
A. 暂列金额
B. 合同价格
C. 接受的合同款额
D. 最终结算款
-
[多项选择]根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定,下列各项中属于企业管理费的是( )。
A. 住房公积金
B. 社会保障费
C. 劳动保险费
D. 财务费
E. 工会经费
-
[多项选择]我国现行投资估算中,属于建设单位经费的有( )。
A. 工程招标费
B. 竣工验收费
C. 建设单位采购及保管费
D. 编制项目建议书所需的费用
E. 工程质量监督检测费
-
[单项选择]某项目进口一批生产设备。FOB价为650万元,CIF价为830万元,银行财务费率为 0.5%,贸手续费率为1.5%,关税税率为20%,增值税税率为17%。该批设备无消费税、海关监管手续费,则该批进口设备的抵岸价是( )万元。
A. 1 181.02
B. 1 181.92
C. 1 001.02
D. 1 178.32
-
[多项选择]引进技术和进口设备其他费用包括( )。
A. 进口设备运输保险费
B. 担保费
C. 分期付款利息
D. 设备检验费
E. 包装费
-
[单项选择]当初步设计深度不够,设备清单不完备,只有主体设备或仅有成套设备重量时,设备安装工程概算的编制方法采用( )法。
A. 预算单价
B. 概算定额
C. 扩大单价
D. 安装设备百分比
-
[多项选择]建设工程工程量清单计价活动应遵循( )的原则。
A. 公开
B. 公正
C. 公平
D. 客观
E. 独立
-
[多项选择]流动资产估算时,一般采用分项详细估算法,其正确的计算式是:流动资金=( )。
A. 流动资产+流动负债
B. 流动资产-流动负债
C. 应收账款+存货-现金
D. 应付账款+存货+现金-应收账款
E. 应收账款+存货+现金-应付账款
-
[单项选择]某砌筑工程,工程量为10m3,每立方米砌体需要基本用工0.85个工日,辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25%和15%,人工幅度差系数为10%,则该砌筑工程的人工工日消耗量是(
)个工日。
A. 13.09
B. 15.58
C. 12.75
D. 12.96
-
[单项选择]承包商要求对原工程进行变更的说法中正确的是( )。
A. 在承包方施工中不得对原工程设计进行变更
B. 承包方在施工中提出更改施工组织设计需经工程师同意,延误的工期不予顺延
C. 承包商在施工中提出对原材料、设备的换用不需经工程师同意,由此发生的费用由承包方承担
D. 工程师采用承包方合理化建议所发生的费用和获得的利益,发包方和承包方另行约定分担或分享
-
[单项选择]《FIDIC合同》条件下,承包商的索赔意向通知应当尽快在承包商察觉或者应当察觉该事件或情况后( )天内发出。
A. 7
B. 14
C. 28
D. 30
-
[单项选择]概算指标在具体内容和表示方法上有( )两种形式。
A. 单项指标和分类指标
B. 综合指标和单项指标
C. 综合指标和分类指标
D. 单项指标和分项指标
-
[单项选择]根据世界银行规定,下列各项中可以计入项目直接建设成本的是( )。
A. 前期研究费
B. 临时公共设施费
C. 开工试车费
D. 地方税
-
[多项选择]根据《建设工程施工合同(示范文本)》,合同中没有类似和适用的价格,其工程变更价款的处理原则是( )。
A. 由工程师提出适当的变更价格,报业主批准执行
B. 由承包方提出适当的变更价格,由工程师批准执行
C. 当工程师与承包方对变更价格意见不一致时,由工程师单方面确定其认为合适的价格
D. 当工程师与承包方对变更价格意见不一致时,由造价管理部门裁定
E. 当业主与承包方对变更价格意见不一致时,由造价管理部门裁定
-
[单项选择]在设备、工器具价格指数的编制中,质量指标指数应当以( )。
A. 基期的质量指标为同度量因素
B. 基期的数量指标为同度量因素
C. 报告期的质量指标为同度量因素
D. 报告期的数量指标为同度量因素
-
[单项选择]《FIDIC施工合同条件》中,关于承包商的索赔权终止的时间规定是( )。
A. 颁发移交证书后,索赔权即行终止
B. 颁发解除缺陷证书后,索赔权即行终止
C. 颁发履约证书后,索赔权即行终止
D. 结清单生效后,索赔权即行终止
-
[单项选择]2004年已建成年产10万吨的某钢厂,其投资额为4 000万元,2008年拟建生产50万吨的钢厂项目,建设期2年。自2004~2008年每年平均造价指数递增4%,预计建设期2年平均造价指数递减5%,估算拟建钢厂的静态投资额为( )万元。(生产能力指数x取0.8)
A. 16 958
B. 16 815
C. 14 496
D. 15 304
-
[单项选择]在施工过程中,工程师发现经检验合格的工程仍存在施工质量问题,则修复该部分工程质量缺陷的责任应由( )。
A. 发包人承担费用,顺延工期
B. 承包人承担费用,工期予以顺延
C. 承包人承担费用,工期不予顺延
D. 工程师承担费用,工期顺延
-
[单项选择]当采购在运行期内各种后续费用(备件、油料及燃料、维修等)较高的货物时,最好的评标方法应采用( )法。
A. 百分评定
B. 全寿命费用评标
C. 综合评标
D. 最低投标价
-
[单项选择]《建设工程工程量计价规范》(GB 50500—2008)中规定,园林绿化工程的第一级编码为( )。
A. 02
B. 03
C. 05
D. 06
-
[单项选择]本身具有使用价值,且其价值在于它的使用能产生超额获利能力,一般不作为无形资产入账,自创过程中发生的费用按当期费用处理。按此确定价值的资产属于( )。
A. 固定资产
B. 流动资产
C. 无形资产
D. 递延资产.
-
[单项选择]某工程8月份拟完工程计划投资50万元,实际完成工程投资80万元,已完工程计划投资66万元。则该工程投资相对偏差为( )%。
A. -32
B. -21
C. 21
D. 32
-
[多项选择]建设工程措施项目清单的通用项目包括( )。
A. 夜间施工.
B. 垂直运输机械
C. 工地材料保管
D. 已完工程及设备保护
E. 施工排水、降水
-
[多项选择]遇到( )情况时,承包商可以向业主同时要求延长工期和补偿费用。
A. 设计文件有缺陷
B. 业主原因造成的临时停工
C. 业主未能按时移交场地
D. 特殊恶劣气候造成的工程停顿
E. 工程师对竣工试验的干扰
-
[单项选择]拟建砖-混结构住宅工程,其外墙采用贴釉面砖,每平方米建筑面积消耗量为0.9m2。贴釉面砖全费用单价为50元/m2。类似工程概算指标为580元/m2,外墙采用水泥砂浆抹面,每平方米建筑面积消耗量为0.92
m2,水泥砂浆抹面全费用单价为9元/m2,则该砖混结构工程修正后的概算指标为(
)元/m2。
A. 571.22
B. 616.72
C. 625.00
D. 633.28
-
[单项选择]按现行对基本预备费内容的规定,不属于基本预备费范围的是( )费用。
A. 设计变更增加的
B. 局部地基处理增加的
C. 利率调整增加的
D. 预防自然灾害采取的措施
-
[单项选择]根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定,现场项目经理的工资列入( )。
A. 其他直接费
B. 现场经费
C. 企业管理费
D. 直接费