试卷详情
-
合同管理-合同管理中的工作程序及方法
-
[多项选择]监理工程师索赔管理的任务有( )。
A. 预测和分析导致索赔的原因和可能性
B. 通过有效的合同管理减少索赔事件发生
C. 公正地处理和解决索赔
D. 减少承包人的索赔机会
E. 尽量拒绝承包人的索赔要求以保护业主利益
-
[多项选择]下述原因影响施工进度,而且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上,承包人有权要求延长工期的包括( )。
A. 有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更
B. 发生强烈地震
C. 异常恶劣的气候条件
D. 监理工程师未能在规定的时间内向承包人提供图纸
E. 承包人缺乏足够的施工机械设备
-
[多项选择]监理工程师应对承包人办理的保险进行检查,检查内容包括( )。
A. 保险的种类
B. 保险金额
C. 保险范围
D. 保险期限
E. 保险公司
-
[单项选择]下列属于重大设计变更的是( )。
A. 路面结构类型、宽度和厚度发生变化
B. 连续长度10KM以上的路线方案调整
C. 特殊不良地质路段处置方案变化
D. 大中桥梁的数量和结构发生变化
-
[单项选择]属于不可原谅的延误是( )。
A. 承包人设备故障引起的延误
B. 业主未能办理好征地拆迁工作
C. 百年不遇的暴雨袭击工地
D. 政府政策法规调整变化
-
[多项选择]第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的( )进行的保险。
A. 本工程除外的财产的损失或损害
B. 业主和承包人雇员除外的人员的死亡或伤残所负责任
C. 业主财产损害及人员伤害
D. 承包人财产损害及人员伤害
E. 除业主和承包人之外的其他第三人的行为所造成工程及施工人员的损害
-
[多项选择]在合同纠纷处理过程中,仲裁与诉讼比较具有以下特点( )。
A. 效率高
B. 保密性好
C. 成本低
D. 法律约束力强
E. 更有实用性
-
[多项选择]工程变更主要原因有( )。
A. 新的施工规范或质量验收标准出台
B. 由于设计、监理、承包人事先没有很好的理解业主的意图导致图纸修改
C. 工程环境变化预定的工程条件不准确,要求实施方案或实施计划变更
D. 由于合同出现问题,必须调整合同目标或修改合同条款
E. 业主新的变更指令、对建筑进行修改
-
[单项选择]监理工程师对分包工程实施现场监管,若发现分包工程在质量、进度等方面出现问题。应通过( )对分包工程施工采取措施处理。
A. 业主
B. 监理工程师
C. 承包人
D. 分包人
-
[单项选择]工程变更必须经( )批准后,承包人才能实施工程变更。
A. 设计单位
B. 业主
C. 监理工程师
D. 审图机构
-
[多项选择]下列关于一般分包的规定正确的是( )
A. 不允许分包人再次将工程分包
B. 分包人的违约应视为承包人违约
C. 业主可直接向分包人进行支付
D. 不能将工程主体或关键性工作的施工分包出去
E. 分包人可以不接受总包人管理
-
[多项选择]业主与承包人双方联名办理的保险项目有( )。
A. 施工人员人身伤害险
B. 工程一切险
C. 施工装备险
D. 第三方责任险
E. 道路运输险
-
[单项选择]公路工程重大、较大工程设计变更实行( )。
A. 报建制
B. 审批制
C. 备案制
D. 登记制
-
[单项选择]为了履行合同中某些专业化或特别专业资质要求的工程施工或提供关键材料和设备的,业主可通过公开招标选定作为业主的( )。
A. 一般分包人
B. 劳务分包人
C. 特殊分包人
D. 指定分包人
-
[多项选择]按照合同文件规定,在时间与费用上业主不予补偿的暂时停工的原因包括( )。
A. 由于承包人失误或违约导致的,或应由承包人负责的必要的停工
B. 由于现场正常气候导致的必要停工
C. 为了工程的安全而采取必要的技术措施所需的停工
D. 业主未按合同规定支付工程款导致的停工
E. 施工现场发生施工质量事故导致的停工
-
[多项选择]指定分包的特点有( )。
A. 分包由业主通过招标选定
B. 分包人需得到承包人的认可与同意
C. 分包工程列在暂定金额项目下边
D. 分包人违约承包人要承担责任
E. 分包人可以不接受总包人管理
-
[多项选择]工程施工合同条款规定的索赔程序中,( )是承包人应完成的工作。
A. 发出索赔意向通知
B. 提交索赔额的最后账目
C. 审查索赔报告
D. 做好现场同期记录
E. 核实索赔数额
-
[判断题]指定分包人所承担的专项工程施工项目只能是暂定金额内的工作内容。( )
-
[多项选择]因工程变更,监理工程师下达了某分部工程的暂停令,使承包人的三台专用机械设备闲置,对承包人的设备闲置损失应按( )方法来计算。
A. 机械设备燃料费
B. 机械台班费
C. 机械折旧费
D. 机械设备租赁费
E. 机械设备的进出场费
-
[多项选择]工程延期天数的计算方法有以下几种。( )
A. 工期分析法
B. 实测法
C. 工时分析法
D. 类推法
E. 经验分析法
-
[单项选择]公路施工过程中,正在倒车的自卸车把横穿工地的附近村民撞伤,承包人应采用( )来转移风险。
A. 第三方责任险
B. 工程一切险
C. 人身意外险
D. 货物运输险
-
[单项选择]业主收到监理工程师签发的期中支付证书后,如果不能按时在合同规定的时间内支付相应款额时,业主应赔偿给承包人的损失是( )。
A. 停工窝工损失
B. 全部费用
C. 所超过天数的利息
D. 全部损失包括利润
-
[多项选择]如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价,则该变更工程的单价确定形式可能包括( )。
A. 由业主单独确定一个合理的单价
B. 监理工程师和承包人协议一个合适的单价
C. 监理工程师根据情况在报业主批准后定出他认为合理的单价
D. 监理工程师确定暂时的单价,待议定后再在其后的期中支付证书中调整
E. 采用工程量清单中监理工程师认为适合的单价用于作价的依据
-
[多项选择]工程施工中,如果出现( )造成了工期延误,使承包人已无法按期完工,经监理工程师确认,工期应相应顺延。
A. 承包人经监理工程师同意更换项目经理
B. 设计变更
C. 不可抗力
D. 监理工程师未按约定提供图纸
E. 隐蔽工程验收不合格返工
-
[判断题]非承包人过错引起的工程施工延误应得到费用补偿。( )
-
[判断题]索赔对业主和承包人都是不利的。( )
-
[判断题]只要发生延期事件,就一定伴随着费用索赔。( )
-
[单项选择]监理工程师不可以指示承包人进行如下工程变更( )。
A. 改变工程线形
B. 改变承包人既定施工方法
C. 增加某项附加工程
D. 改变工程施工顺序和时间安排
-
[多项选择]如果承包人提出的费用索赔要求未能遵守合同条款的各项规定,其结果可能为( )。
A. 承包人无权得到索赔
B. 承包人只限于索赔由监理工程师按当时纪录予以核实的那部分款额
C. 由主业决定是否同意索赔
D. 由监理工程师与承包人协商适当减少索赔额
E. 承包人向监理工程师重新提交索赔申请
-
[判断题]在违约的处理过程中,当事人一方因第三人的原因造成违约的,应当由第三人承担违约责任。( )
-
[单项选择]业主对一般工程分包的管理主要表现在( )。
A. 行使对分包人的自主选择权
B. 对分包工程的支付管理
C. 对分包工程的批准
D. 对施工现场的协调管理
-
[多项选择]承包人的违约,业主可以终止合同的情形包括( )。
A. 承包人已强制性破产
B. 承包人已违反合同关于禁止转包的规定
C. 承包人未经监理工程师审查并报经业主批准自行分包工程
D. 在保修期内,未能履行合同义务
E. 承包人施工质量不合格
-
[单项选择]某路基工程施工过程中,某天下午天下小雨,为了保证施工质量,监理工程师下达暂时停工的指令,工程停工一天,承包人就此停工提出费用索赔和工程延期的要求,对此要求,监理工程师应( )。
A. 拒绝受理
B. 予以受理
C. 与承包人协商后再作决定
D. 请示业主后再作决定
-
[多项选择]属于非法分包工程的情况包括( )。
A. 将承包的全部工程分包给其他单位实施
B. 将主要工程部分交给其他单位实施
C. 承接分包工程后再分包出去
D. 将工程分包给不具备相应资质的单位
E. 按照合同约定将特殊专业工程分包给其他单位