试卷详情
-
建设工程合同管理-46
-
[单项选择]依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起,到( )止。
A. 完成监理合同约定的监理工作之日
B. 监理合同规定的到期日
C. 被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日
D. 完成正常工作和附加工作之日
-
[单项选择]因违约行为造成损害高于合同约定的违约金,守约方可( )。
A. 按合同约定的违约金要求对方赔偿
B. 按实际损失加上违约金要求对方赔偿
C. 在原约定的违约金基础上适当增加一定比例违约金
D. 请求法院增加超过违约金部分损失
-
[单项选择]由于异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。
A. 不可原谅延期不给补偿费用
B. 不可原谅延期但给补偿费用
C. 可原谅延期且给补偿费用
D. 可原谅延期但不给补偿费用
-
[单项选择]合同中当事人约定了违约金,也约定了定金。合同履行过程中发生违约后,( )。
A. 未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B. 违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任
C. 未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D. 违约金和定金的约定同时无效,需采用其他方式追究违约责任
-
[单项选择]有关监理合同酬金的叙述,不正确的说法是( )。
A. 额外监理工作酬金按实际增加工作的天数计算补偿金额
B. 一般情况下,新建、改建、扩建的工程,工程建设监理费的计算都应采用按监理工程概预算百分比计收
C. 按照参与监理工作的年度平均人数计算工程建设监理费是国际上常用的方法
D. 监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益,所获得经济奖励=工程费用节省额×报酬比率
-
[单项选择]《合同法》规定,缔约过失责任属于( )责任。
A. 违约
B. 侵权
C. “先合同义务”
D. 无过错
-
[单项选择]在选择工程施工分包单位方面,监理人有( )。
A. 选定权
B. 批准权和否决权
C. 建议权
D. 直接指定权
-
[单项选择]建设工程合同的公证与签证,在法律上的相同之处是( )。
A. 性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B. 效力相同,即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C. 适用范围相同,即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式
D. 申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证
-
[单项选择]建筑工程一切险责任范围包括( )。
A. 维修保养或正常检修的费用
B. 盘点时发现的短缺
C. 意外事故
D. 档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失
-
[多项选择]《建设工程施工合同(示范文本)》规定,发包人应完成的工作包括( )。
A. 在施行后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题
B. 对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫
C. 提供具备施工条件的场地
D. 将水、电、电信线路从施工场地外部接到施工场地
E. 向承包人提供施工现场办公和生活用房
-
[多项选择]作为推荐使用的合同范本由( )部分组成,并附三个附件。
A. 《协议书》
B. 《通用条款》
C. 《专用条款》
D. 《土木工程施工合同条件》
E. 《建筑工程施工合同》
-
[多项选择]要使索赔得到公平合理的解决,工程师在索赔管理中遵循的原则是( )。
A. 公平合理地处理索赔
B. 及时提出和处理索赔
C. 尽可能通过协商达成一致
D. 诚实信用
E. 独立自主
-
[多项选择]必须依法公开招标的项目是( )。
A. 全部使用国有资金投资
B. 国有资金投资占控股
C. 国有资金投资占主导地位
D. 总投资在3000万元人民币以上的项目
E. 涉及国家安全的工程
-
[单项选择]《建设工程施工合同(示范文本)》中规定,如果发包人不按合同的约定支付工程进度款,承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款,可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的规定。
A. 撤销权
B. 不安抗辩权
C. 后履行方抗辩权
D. 同时履行抗辩权
-
[单项选择]依据FIDIC《施工合同条件》,有关指定分包商的特点表述正确的是( )。
A. 合同关系主体为业主和指定分包商
B. 指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C. 承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D. 由工程帅负责协调管理
-
[多项选择]竣工验收分为分项工程竣工验收和整体工程竣工验收两大类,以下关于对竣工验收的叙述中,正确的是( )。
A. 工程具备竣工验收条件,监理单位按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作
B. 实行监理的工程,工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见
C. 对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工报告后56天内,应组成验收组
D. 工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期
E. 竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用,承包人不再承担工程保管责任
-
[多项选择]承包人提出费用索赔中的人工费包括( )。
A. 增加工作内容的人工费
B. 停工损失费
C. 工作效率降低的损失费
D. 闲置人员在停工期间的福利费
E. 计日工资
-
[单项选择]接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。
A. 要约到达受要约人之前
B. 承诺通知到达要约入之前
C. 承诺通知发出之前
D. 承诺通知到达要约人之后
-
[单项选择]按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则( )。
A. 价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行
B. 价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行
C. 无论上涨还是下降均按新价格执行
D. 无论上涨还是下降均按原合同价执行
-
[单项选择]在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应当( )。
A. 以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可
B. 以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
C. 以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可
D. 以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
-
[单项选择]某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人不配合,给乙承包人造成了一定的损失,该损失应当由( )承担。
A. 乙承包人
B. 发包人
C. 甲承包人
D. 工程师
-
[多项选择]委托人在委托监理合同的实施过程中,承担的义务包括( )。
A. 在更换委托人常驻工地代表时提前通知监理人
B. 在合理时间内就监理人书面提交的要求做出书面决定
C. 为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务
D. 负责合同的协调管理工作
E. 对工程设计变更进行审批
-
[单项选择]通过招标选择的承包人,在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。
A. 招标文件要求的天数
B. 投标书内承包人承诺的天数
C. 发包人和承包人协商的天数
D. 承包人提交的施工组织设计中的天数
-
[单项选择]实行监理的工程具备竣工验收条件,承包人发函申请工程竣工验收,并递交必须经 ( ,)签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。
A. 项目经理
B. 项目技术负责人
C. 总监理工程师
D. 监理单位技术负责人
-
[多项选择]《建设工程委托监理合同(示范文本)》中,监理人的权利不包括( )。
A. 发布停工令
B. 未经监理人签字确认不得进行竣工
C. 组织现场考察
D. 审核承包人索赔的权利
E. 选择设计分包人建议权
-
[单项选择]《建设工程质量管理条例》规定,竣工结算时( )。
A. 不再扣留质量保修金
B. 按工程结算价的1%扣留质量保修金
C. 扣留适当的保修费用
D. 承、发包双方协商解决质量保修金内
-
[单项选择]FIDIC施工合同通用条款规定,如果由工程师批准的承包商的变更建议包括一项对部分永久工程的设计的改变,双方没有其他协议,( )应设计该部分工程。
A. 业主
B. 原设计人
C. 工程师
D. 承包商
-
[单项选择]施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经( )审核签字。
A. 项目经理和总监理工程师
B. 项目经理和施工单位有关负责人
C. 总监理工程师和施工单位有关负责人
D. 项目经理和专业监理工程师
-
[单项选择]依据《建设工程施工合同(示范文本)》,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由( )承担。
A. 发包人
B. 承包人
C. 设备供应人
D. 发包人和承包人分别
-
[多项选择]采用FIDIC《施工合同条件》的工程,工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。
A. 对合同中任何工程量的改变
B. 工程中任何部分标高的改变
C. 改变已认可的承包商施工时间和顺序安排
D. 删减部分约定的承包工作交给其他人完成
E. 改变违约责任的承担方式
-
[单项选择]设计合同履行过程中,属于设计人责任的是( )。
A. 组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B. 办理设计文件的报批手续
C. 选定设计文件依据的设计规范
D. 为现场的设计人提供必要的工作条件
-
[多项选择]在施工合同履行中,由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付,则 ( )。
A. 发包人无权要求交付工程
B. 发包人有权要求交付工程
C. 发包人未要求交付工程的,承包人仍应承担工程照管责任
D. 发包人未要求交付工程的,承包人不再承担工程照管责任
E. 承包人可以留置该工程
-
[单项选择]材料采购合同中,约定质量标准的一般原则中,如果没有国家标准和部颁标准作为依据时,可按( )执行。
A. 地方标准
B. 行业标准
C. 合同约定
D. 企业标准
-
[多项选择]后履行抗辩权的适用条件包括( )。
A. 合同中未约定履行顺序
B. 合同中约定了履行顺序
C. 由同一双务合同产生互负的对价给付债务
D. 应当先履行的对价给付是可能履行的义务
E. 经营状况严重恶化
-
[多项选择]效力待定合同的情形是( )订立的合同。
A. 无民事行为能力人
B. 无权代理人
C. 表见代理人
D. 法定代表人负责越权
E. 无处分权人处分他人财产
-
[单项选择]设计招标确定中标人后,发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时,表明 ( )。
A. 要约生效
B. 承诺生效
C. 合同成立
D. 合同生效
-
[单项选择]甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同( )。
A. 有效,但应由采购员向乙公司支付货款
B. 有效,由甲施工企业向乙公司支付货款
C. 无效,由采购员向乙公司支付货款
D. 无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担
-
[单项选择]依据FIDIC施工合同条件规定,施工中遇到( )情况,属于承包商应承担的风险。
A. 现场地质条件与文件资料说明不一致
B. 不利于施工的外界非自然条件
C. 不利于施工的气候条件
D. 其他承包商对施工的干扰
-
[单项选择]监理合同的有效期是指( )。
A. 合同约定的开始日至完成日
B. 合同签订日至合同约定的完成日
C. 合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日
D. 合同约定的开始日至工程验收合格日
-
[单项选择]投标文件对招标文件的响应出现偏差,可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是( )。
A. 投标文件没有加盖公章
B. 投标文件中的大写金额与小写金额不一致
C. 投标担保金额多于招标文件的规定
D. 投标文件的关键内容字迹模糊,无法辨认
-
[单项选择]《建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包商递交索赔报告28天后,工程师未对此索赔要求做出任何表示,则应视为( )。
A. 工程师已拒绝索赔要求
B. 承包人需提交现场记录和补充证据资料
C. 承包人的索赔要求已经认可
D. 需等待发包人批准
-
[单项选择]《合同法》规定,要约生效条件为( )。
A. 要约人向受要约人发出要约
B. 要约人与受要约人共同在要约文件上签字
C. 受要约人作出有效承诺
D. 要约以任何形式到达受要约人
-
[单项选择]担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为( )。
A. 债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务
B. 债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务
C. 保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
D. 保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
-
[多项选择]委托人与监理人签订了委托监理合同后,委托人可以行使( )。
A. 对生产工艺设计要求的认定权
B. 更换监理人员的权利
C. 对工程施工组织设计的审批权
D. 发布开工令的权利
E. 监理工作执行情况的检查权
-
[单项选择]某采用FIDIC施工合同条件的工程,未经竣工检验,业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书,但应当( )。
A. 以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任
B. 以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任
C. 以业主占用日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任
D. 以业主占用口为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任
-
[多项选择]关于交货验收说法正确的是( )。
A. 运输过程中发生的问题由供货方负责
B. 如果合同约定的货物无规定可循,也应在条款内约定合理的差额界限
C. 交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内,多交则退,少交不补
D. 在计算多交或少交数量时,应按订购数量和实际交货数量比较,必须考虑尾差或磅差
E. 在保修期内,凡检测不合格的物质或设备,均由供货方负责
-
[单项选择]某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元人民币,由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金应为( )万元。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
-
[多项选择]下列属于指定代理或法定代理终止的情况是( )。
A. 作为代理人或代理人的法人终止
B. 代理期限届满或代理事项完成
C. 被代理人取得或恢复民事行为能力
D. 被代理人或代理人死亡
E. 监护关系消灭
-
[单项选择]某工程项目施工过程中,承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料,致使工期拖延5天,承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协凋不力责任。此种索赔属于( )。
A. 总索赔
B. 道义索赔
C. 默示索赔
D. 工程变更索赔
-
[多项选择]关于正常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是( )。
A. 基础设施工程,房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限
B. 屋面防水工程为5年
C. 有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年
D. 供热、供冷系统,为2个采暖期、供冷期
E. 电气管线、给排水管道为2年
-
[单项选择]施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是( )。
A. 工程本身的损害
B. 因工程损害导致的第三方财产损失
C. 承包人的施工机械损坏
D. 工程所需清理费用
-
[单项选择]某建设项目,承包人与分包人口头约定了施工合同内容,施工任务完成后,由于承包人欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,此时应认定( )。
A. 施工合同成立,但不生效
B. 施工合同成立,且已生效
C. 施工合同不成立,不生效
D. 施工合同不成立,但有效
-
[多项选择]甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同,在乙公司逾期交货的情况下,依照《合同法》对迟延履行的规定,当交货时的价格浮动变化时,则该产品的结算价格( )。
A. 无论上涨或下降按原定价格执行
B. 遇价格上涨时,按原价格执行
C. 遇价格上涨时,按新价格执行
D. 遇价格下降时,按新价格执行
E. 遇价格下降时,按原价格执行
-
[多项选择]担保是指当事人根据( ),为促使债务人履行债务实现债权人的债权的法律制度。
A. 法律规定
B. 委托代理
C. 保险合同
D. 公证机关规定
E. 双方约定
-
[多项选择]《建设工程勘察合同(示范文本)》中,适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有( )。
A. 违约责任
B. 合同争议的解决
C. 未尽事宜的约定
D. 设计合同依据的文件
E. 材料设备的供应
-
[单项选择]设计合同履行过程中,设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。
A. 发包人承担
B. 设计人承担
C. 双方各自承担
D. 设计审批部门承担
-
[多项选择]下列有关确定变更价款的做法,正确的有( )。
A. 变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告
B. 工程师在规定时间内对承包人的要求做出答复
C. 确定的价款报送造价管理部门备案
D. 工程师未在规定时间内做出答复,视为承包人的要求已批准
E. 承包人未提出追加价款报告,工程师可单独决定补偿额
-
[单项选择]某招标项目采用评标价法进行评标,有四家单位投标有效,其中( )的投标书为最优投标书。
A. 投标报价1 000万元人民币,评标价950万元
B. 投标报价1 050万元,评标价940万元
C. 投标报价980万元,评标价970万元
D. 投标报价950万元,评标价960万元
-
[多项选择]关于施工质量控制说法正确的是( )。
A. 质量检查,达到约定标准的给予质量认可,达不到的则予拒收
B. 双方对质量有争议,由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定
C. 承包人应随时接受工程师及委派人员的检查
D. 检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担
E. 工程师指令失误而导致的追加合同价款,由工程师承担
-
[多项选择]FIDIC合同中,履约证书的颁发意味着( )。
A. 合同终止
B. 工程师无权发布指示
C. 承包商完成全部施工义务
D. 缺陷责任解除
E. 最终结算完成
-
[单项选择]在FIDIC《施工合同条件》中,颁发履约证书是表示( )。
A. 承包的施工义务终止
B. 合同终止
C. 结清单失效
D. 合同约定的权利义务已完全结束
-
[单项选择]工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是( )。
A. 要求承包人在合理的状态下施工
B. 工程师对工程延期的批准
C. 作为承包人进行工期索赔的依据
D. 对承包人赶工措施的批准
-
[单项选择]合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当( )确定费用负担的责任。
A. 按交易习惯
B. 依据合同的相关条款
C. 签订补充协议
D. 按履行义务一方承担的原则
-
[单项选择]某工程采用FIDIC施工合同条件的合同,工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时,认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度,则工程师( )。
A. 有权要求增加施工设备,增加的费用由承包商承担
B. 有权要求增加施工设备,增加的费用由业主承担
C. 无权要求增加施工设备,但有权要求加快施工进度
D. 无权要求增加施工设备,也无权要求加快施工进度
-
[单项选择]在国外,建筑工程一切险的投保人一般是( )。
A. 业主
B. 承包人
C. 监理人
D. 发包人
-
[单项选择]下列有关对评标委员会对投标文件进行详评的叙述中,不正确的说法是( )。
A. 评审时可以再采用招标文件中要求投标人考虑因素以外的任何条件作为标准
B. 评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告,作为定标的主要依据
C. 如果评标委员会经过评审,认为所有投标都不符合招标文件的要求,可以否决所有投标
D. “评标价”既不是投标价也不是中标价
-
[多项选择]发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时,如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定,可以由( )鉴定部门鉴定。
A. 申请人指定的
B. 政府建设主管部门指定的
C. 工程师指定的
D. 当事人约定的
E. 仲裁庭指定的
-
[单项选择]某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题,招标人离开标时间还剩10天时才做出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间,且书面解答与招标文件规定内容不一致,对该问题应以( )。
A. 招标文件为准,开标时间后延
B. 招标文件为准,开标时间不变
C. 书面解答为准,开标时间后延
D. 书面解答为准,开标时间不变
-
[单项选择]施工中发生持续不可抗力,承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况,并于不可抗力事件结束后( )天内,向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A. 7
B. 14
C. 15
D. 28
-
[多项选择]依据FIDIC《施工合同条件》的规定,属于超越工程师职权的行为有( )。
A. 指示承包人提前竣工
B. 指示承包人缩短合同工期
C. 指示承包人删减合同约定的某些工作内容
D. 确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额
E. 承包人提出索赔后,检查承包人施工现场同期记录
-
[单项选择]《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,监理人在责任期内如因过失而造成经济损失,要负( )的责任。
A. 违约
B. 缔约过失
C. 监理失职
D. 全部损失
-
[多项选择]采取公开招标方式进行设计招标时,应从( )进行审查。
A. 能力
B. 资格
C. 资金
D. 经验
E. 年龄
-
[单项选择]按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,当组成施工合同的各文件中出现含糊不清或矛盾时,应按( )顺序解释。
A. 施工合同协议书、工程量清单、中标通知书
B. 中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C. 合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单
D. 施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书
-
[多项选择]FIDIC施工合同条件中,业主向承包商提供支付保函( )。
A. 是在通用条件的条款中明确规定的
B. 取决于业主主动选用
C. 取决于承包商的要求
D. 取决于融资机构的强制性规定
E. 是在专用条件的条款中明确规定的
-
[多项选择]法人应当具备( )等条件。
A. 依法成立
B. 有必要的财产或者经费
C. 有自己的名称、组织机构和场所
D. 能够独立承担民事责任
E. 经上级行政主管机关批准
-
[单项选择]无权代理人以被代理人的名义订立的合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为( )。
A. 有效
B. 无效
C. 公证后有效
D. 追认后有效.
-
[多项选择]施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定,具有( )。
A. 工程发包主体资格的当事人
B. 工程使用权的合法当事人
C. 支付工程价款能力的当事人
D. 取得当事人资格的合法继承人
E. 工程施工承包主体资格的当事人
-
[多项选择]依据《合同法》的规定,当合同履行地点约定不明确,且又不能达成补充协议时( )履行。
A. 交付不动产的,在不动产所在地
B. 给付货币的,在给付货币一方所在地
C. 交付动产的,在接受动产一力所在地
D. 设备采购,在采购方所在地
E. 材料采购,在供货方所在地
-
[单项选择]某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以( )为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
A. 监理单位
B. 分公司
C. 建设单位
D. 施工企业
-
[多项选择]在招标程序中,( )等将作为未来合同文件的组成部分。
A. 招标文件
B. 中标人的投标文件
C. 中标函
D. 未发中标通知书前双方协商对投标价格的修订
E. 发出中标通知书后双方协商对投标价格的修订