更多"根据建设项目施工图纸和工程承包合同要求，以及国家建筑安装工程质量评定和"的相关试题:
[简答题]某建设项目业主与承包人签订了工程施工承包合同，根据合同及其附件的有关条文，对索赔内容，有如下规定：
(1) 因窝工发生的人工费以25元/工日计算，监理方提前一周通知承包人对不以窝工处理，以补偿费支付4元/工日。
(2) 机械设备台班费：
塔吊：300元/台班；混凝土搅拌机：70元/台班；砂浆搅拌机：30元/台班。因窝工而闲置时，只考虑折旧费，按台班费70%计算。
(3) 因临时停工一般不补偿管理费和利润。
在施工过程中发生了以下情况：
(1) 于6月8日至6月21日，施工到第七层时因业主提供的模板未到而使工台塔吊、1台混凝土搅拌机和35名支模工停工(业主已于5月30日通知承包方)。
(2) 于6月10日至6月21日，因公用网停电停水使进行第四层砌砖工作的1台砂浆搅拌机和30名砌砖工停工。
(3) 于6月20日至6月23日，因砂浆搅拌机故障而使1台砂浆搅拌机和35名工人停工。
问题：承包人在有效期内提出索赔要求时，监理工程师认为合理的索赔金额应为多少
[单项选择]某工程建设项目施工承包合同经法院判决无效后，该合同自( )起无效。
A. 法院判决之日
B. 合同签订之日
C. 工程开工之日
D. 中标通知书发出之日
[简答题]某建设项目单位与施工单位签订了工程施工承包合同，根据合同及其附件的有关条文，对索赔内容有如下规定；①因窝工发生的人工费按25元/工日计算，监理方提前一周通知施工单位时不以窝工处理，以补偿费支付(4元/工日)。②机械设备台班费：塔吊：300元/台班；混凝土搅拌机：70元/台班；砂浆搅拌机：30元/台班。因窝工而闲置时，只考虑折旧费，按台班费70%计算。③因临时停工一般不补偿管理费和利润。在施工过程中发生了以下情况：①于6月8日至6月21日，因建设单位提供的模板未到而使1台塔吊、1台混凝土搅拌机和35名模工停工(建设单位已于5月30日通知承包方)；②于6月10日至6月21日，因建设单位原因导致工地停电停水，使2台砂浆搅拌机和30名工人停工；③于6月20日至6月23日，因砂浆搅拌机故障而使1台砂浆搅拌机和35名工人停工。
【问题】 施工单位在有效期内提出索赔要求时，监理单位认为合理的索赔金额应为多少
[简答题]某建设项目业主与施工单位签订了工程施工承包合同，根据合同及其附件的有关条文，对索赔内容，有如下规定：
(1)因窝工发生的人工费以25元/工•日计算，对监理方提前一周通知承包商不以窝工处理，以补偿费支付(4元/工·日)。
(2)机械设备台班费：
塔吊：300元/台·班；混凝土搅拌机：70元/台·班；砂浆搅拌机：30元/台·班，因窝工而闲置时，只考虑折旧费，按台班费70%计算。
(3)因临时停工一般不补偿管理费和利润，在施工过程中发生了以下情况：
①于6月8日至6月21日，因建设单位提供的模板未到而使一台塔吊，一台混凝土搅拌机和35名支模工停工(建设单位已于5月30日通知承包方)。
②于6月10日至6月21日，因建设单位原因导致工地停电停水，使一台砂浆搅拌机和30名工人停工。
③于6月20日至6月23日，因砂浆搅拌机故障而使一台砂浆搅拌机和35名工人停工。
问题：施工单位在有效期内提出索赔要求时，监理工程师认为合理的索赔金额应为多少
[单项选择]某建设项目甲建设单位与乙施工单位签订施工总承包合同后，乙施工单位经甲建设单位认可将打桩工程分包给丙专业承包单位，丙专业承包单位又将劳务作用分包给丁劳务分包单位，由于丙专业承包单位从业人员责任心不强，导致该打桩工程部分出现了质量缺陷，对于该质量缺陷的承担，以下说法正确的是（）
A. 乙丙单位承担连带责任
B. 丙丁单位承担连带责任
C. 丙单位向甲单位承担全部责任
D. 乙丙丁单位共同承担责任
[单项选择]根据《建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216》，下列属于施工变更的是( )。
A. 对配套工程系统的工艺调整
B. 发包人要求增加的附加试验
C. 对区域内基准控制点的调整
D. 对实施赶工指令所作的调整
[多项选择]建设项目工程承包合同计价方式有( )。
A. 总价合同
B. 单价合同
C. 成本加酬金合同
D. 可调总价合同
E. 工程量单价合同
[多项选择]A公司是某建设项目的施工总承包单位，并与该项目业主签定了总承包合同。A公司将主体结构工程的施工劳务分包给了B劳务分包公司，双方签订了劳务分包合同。
施工总承包模式中费用控制方面的特点有( )。
A. 在开工前就有较明确的全同价，有利于业主对总造价的早期控制
B. 在通过招标选择施工总承包单位时，一般都以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据
C. 业主对施工过程中发生设计变更，则可能发生索赔
D. 若在施工过程中发生设计变更，则可能发生索赔
E. 一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标
[单项选择]建设项目工程承包合同计价方式不包括( )。
A. 固定总价合同
B. 固定成本合同
C. 单价合同
D. 成本加酬金合同
[单项选择]
某工程总承包企业承接了某大型交通枢纽工程的项目总承包业务，并与业主签订了建设项目工程总承包合同。为了实现业主提出的建设总进度目标，工程总承包方开展了如下一系列工作：
(1)分析和论证了总进度目标实现的可能性，编制了总进度纲要论证文件；
(2)编制了项目总进度计划，形成了由不同编制深度、不同功能要求和不同计划周期的进度计划组成的进度计划系统；
(3)明确了工程总承包方进度控制的目的和任务，提出了进度控制的各种措施。
下列进度控制的各项措施中，属于组织措施的是（）。
A. 编制进度控制的工作流程
B. 选择合理的合同结构，以避免过多合同界面而影响工程的进度
C. 分析影响进度的风险并采取相应措施，以减少进度失衡的风险量
D. 选择科学、合理的施工方案，对施工方案进行技术经济分析并考虑其对进度的影响
