题目详情
当前位置:首页 > 建筑类考试 > 建筑工程(一建)
题目详情:
发布时间:2023-10-22 16:23:44

[简答题]背景: 某建设单位(甲方)通过招标方式与某装饰公司(乙方)签订了某商场装修施工合同,施工开始后,建设单位要求提前竣工,并与装饰公司签订了书面协议。在施工过程中乙方为赶工期发生了质量事故,导致直接经济损失10万元。事故发生后,建设单位以装饰公司不具备履行能力,又不可能保证提前竣工为由,提出终止合同。但装饰公司认为质量事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁机构裁定终止合同,装饰公司不服,决定向具有管辖权的人民法院起诉。 问题: (1)合同争议的解决方式有哪几种 (2)仲裁的原则是什么 (3)有管辖权的人民法院是否可以受理装饰公司的起诉请求为什么

更多"背景: 某建设单位(甲方)通过招标方式与某装饰公司(乙方)签订了某"的相关试题:

[简答题]背景:
某建设单位(甲方)通过招标方式与某装饰公司(乙方)签订了某商场装修施工合同,施工开始后,建设单位要求提前竣工,并与装饰公司签订了书面协议。在施工过程中乙方为赶工期发生了质量事故,导致直接经济损失10万元。事故发生后,建设单位以装饰公司不具备履行能力,又不可能保证提前竣工为由,提出终止合同。但装饰公司认为质量事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁机构裁定终止合同,装饰公司不服,决定向具有管辖权的人民法院起诉。
问题:1. (1)合同争议的解决方式有哪几种
(2)仲裁的原则是什么
(3)有管辖权的人民法院是否可以受理装饰公司的起诉请求为什么
[简答题]某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某项目路基的地基强夯处理工程,包括开挖土方、填方、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定,按照施工合同规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工,工程量由监理工程师负责计量。根据该工程的合同特点,监理工程师提出的工程量计量与工程款支付程序的要点如下:
(1)乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证,取得质量认证后,向监理工程师提出汁量申请报告;
(2)监理工程师在接到报告后7天内核实已完工程量,并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方不参加计量,监理工程师按照规定的计量方法自行计量,计量结果有效。计量结束后.监理工程师签发计量证书;
(3)乙方凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请;
(4)监理工程师审核申报材料,确定支付款额,向甲方提供付款证明文件。
(5)甲方根据乙方取得的计量证书与付款证明对工程的价款进行支付或结算。工程开工前,乙方向业主提交了施工组织设计并得到批准。
[试问]
在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时,乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证,将夯击范围适当扩大。施工完成后,乙方将扩大范围内的施工工程量向监理工程师提出计量付款的要求,但遭到拒绝。试问监理工程师拒绝承包人的要求合理否为什么
[简答题][案例二]
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基处理与基础施工的合同。由于工程量无法准确确定,根据施工合同专用条款中的规定,按施工图预算方式计价。乙方必须严格按照施工图、施工合同规定的内容及技术要求进行施工。乙方的分项工程首先要向监理工程师申请质量认证,取得质量认证之后,向造价工程师提出计量申请和支付工程款。工程开工前,乙方提交了施工组织设计并得到了批准。在工程施工过程中,乙方根据监理工程师的指示,就部分工程进行了变更施工。
根据以上内容,回答下列问题:
工程变更部分合同价款应根据什么原则进行确定
[单项选择]某建筑公司与某建设单位通过工程量清单招标投标,签订了某写字楼的施工总承包合同,该项目的施工风险包括()。
A. 技术措施不当的风险
B. 立项决策的风险
C. 国家财政政策变化的风险
D. 设计风险
[简答题]某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了机电安装工程的地基强夯处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定,根据施工合同专用条款的规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方的分项工程首先向工程师申请质量认证,取得质量认证后,向工程师提出计量申请和支付工程款。
工程开工前,乙方提交了施工组织设计并得到批准。
问题
[多项选择]
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前 (或拖后)1天奖(罚)5 000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图5-13),并得到甲方代表的同意。

实际施工过程中发生了如下几项事件。
事件1:在房屋基槽开挖后,发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示,乙方配合地质复查,配合用工为10个工日。地质复查后,根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加工程费用4万元,因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天,人工窝工15个工日。
事件2:在发射塔基施工时,因发射塔坐落位置的设计尺寸不当,甲方代表要求修改设计,拆除已施工的基础,重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元,发射塔基础施工延长2天。
事件3:在房屋主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,房屋主体施工延长2天。
事件4:在敷设电缆时,因乙方购买的电缆质量不合格,甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天,材料损失费1.2万元。
事件5:鉴于该工程工期较紧,乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施,使房屋装修施工缩短3天,该项技术措施费为0.9万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
对于合同执行者而言,合同跟踪的对象有( )。
A. 承包的任务
B. 工程小组或分包人的工程和工作
C. 业主和其委托的工程师的工作
D. 设计部门的设计变更工作
E. 供应商的供应进度和质量
[简答题]
(四)

某机电安装工程项目,某建筑公司于2010年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。
根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:
事件1:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10d,窝工费用合计为3000元。
事件2:2010年5月18日发生6级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。
事件3:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。
事件4:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2d,造成人员窝工10个工日。
事件5:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2d,造成20人窝工,2台施工机械窝工。
事件6:在施工过程中,发现因业主提供的图样存在问题,故停工3d进行设计变更,造成人工窝工的60个工日,机械窝工9个台班。
问题
1.分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担。并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
[简答题]
(四)

某机电安装工程项目,某建筑公司于2010年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。
根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:
事件1:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10d,窝工费用合计为3000元。
事件2:2010年5月18日发生6级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。
事件3:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。
事件4:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2d,造成人员窝工10个工日。
事件5:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2d,造成20人窝工,2台施工机械窝工。
事件6:在施工过程中,发现因业主提供的图样存在问题,故停工3d进行设计变更,造成人工窝工的60个工日,机械窝工9个台班。
问题
建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码