[判断题]承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建没工程竣工前取得相应资质等级，仍属于无效合同。( )

[判断题]承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建没工程竣工前取得相应资质等级，仍属于无效合同。( )

[单项选择]甲公司超越其资质等级许可的业务范围签订了工程施工合同，但在工程竣工前甲公司获得了相应的资质等级。后来，工程虽然竣工验收合格，但建设单位拒绝支付剩余工程款，甲公司将建设单位诉至法院。根据有关司法解释规定，下列说法正确的是( )。
A. 应当按无效合同处理，但建设单位应当支付工程款
B. 应当按无效合同处理，建设单位可以不再支付剩余工程款
C. 不应当按无效合同处理，建设单位应当支付工程款
D. 不应当按无效合同处理，但建设单位可以不再支付剩余工程款

[单项选择]甲公司超越其资质等级许可的业务范围签订了一份工程施工合同，但在工程竣工前甲公司获得了相应的资质等级。后来，工程虽然竣工验收合格，但建设单位拒绝支付剩余工程款，甲公司将建设单位诉至法院。根据有关司法解释规定，下列说法正确的是( )。
A. 应当按无效合同处理，但建设单位应当支付工程款
B. 应当按无效合同处理，建设单位可以不再支付剩余工程款
C. 不应当按无效合同处理，建设单位应当支付工程款
D. 不应当按无效合同处理，但建设单位可以不再支付剩余工程款

[单项选择]甲公司超越其资质等级许可的业务范围与建设单位签订了工程施工合同，但在工程竣工前甲公司获得了相应的资质等级。后来，工程虽然竣工验收合格，但建设单位拒绝支付剩余工程款，甲公司将建设单位诉至法院。根据有关司法解释规定，下列说法中，正确的是( )。
A. 应当按无效合同处理，但建设单位应当支付工程款
B. 应当按无效合同处理，建设单位可以不再支付剩余工程款
C. 不应当按无效合同处理，建设单位应当支付工程款
D. 不应当按无效合同处理，但建设单位可以不再支付剩余工程款

[简答题]
[背景资料]
某项工程项目，业主与承包人签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m³，单价为180元/m³。合同工期为6个月，2005年3月5日通过竣工验收合格交付给业主。有关付款条款如下：
1．开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款；
2．业主自第一月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留保修金；
3．当累计实际工程量超过(或低于)估算工程量的10%时，可进行调价，调价系数为0.9(或1.1)；
4．每月签发付款最低金额为15万元；
5．工程预付款从承包商获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。
承包商每月实际完成并经签证确认的工程量如表2所示。

表2　 承包商每月实际完成并经签证确认的工程量表
月 份	1	2	3	4	5	6
实际完成工程量/m3	800	1000	1200	1200	1200	500

估算合同总价为多少

[简答题]

某堤防工程，发包人与承包人依据《水利水电土建工程施工合同条件》签订了施工承包合同，合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡，其中土方填筑200万m³，单价为10元/m³；砌石10万m³，单价为40元/m³。
(1)合同中的有关情况为：
①合同开工日期为9月20日。
②工程量清单中单项工程量的变化超过20%按变更处理。
③发包人指定的采石场距工程现场10km，开采条件可满足正常施工强度500m³/天的需要。
④工程施工计划为先填筑，填筑全部完成后再进行砌石施工。
⑤合同约定每年10月1日至3日为休息日，承包人不得安排施工。
(2)在合同执行过程中：
①在土方施工中，由于以下原因引起停工：
事件1：合同规定发包人移交施工场地的时间为当年10月3日，由于发包人原因，实际移交时间延误到10月8日晚。
事件2：10月6日至15日因不可抗力事件，工程全部暂停施工。
事件3：10月28日至11月2日，承包人的施工设备发生故障，主体施工发生施工暂停。
承包人设备停产一天的损失为1万元，人工费需8000元。
②土方填筑实际完成300万m³，经合同双方协商，对超过合同规定百分比的工程量，单价增加了3元/m³；土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。
③工程施工中，承包人在发包人指定的采石场地开采了5万m³后，该采石场再无石材可采。监理人指示承包人自行寻找采石场。
承包人另寻采石场发生合理费用支出5000元。新采石场距工程现场30km，石料运输运距每增加1km，运费增加1元/m³。采石场变更后，由于运距增加，运输能力有限，每天只能运输400m³，监理人同意延长工期。采石场变更后，造成施工设备利用率不足并延长工作天数，合同双方协商从使用新料场开始，按照2000元/天补偿承包人的损失。
④工程延期中，承包人管理费、保险费、保函费等损失为5000元/天。
[问题]

[简答题]某写字楼工程施工招标，招标文件规定的合同形式为固定总价合同。发包人与承包人根据中标结果签订了施工承包合同。双方约定，合同调整因素为：由于发包人原因发生的重大设计变更(指规模、标准、工法)引起工程费用增加或减少，由该工程图纸设计部门出具变更图和变更说明，并由施工单位负责施工，工程数量经发包人确认后核定增加或减少费用，除此之外，其他情况合同价款一律不予调整；在保证质量和安全前提下，承包人每提前一天工期，发包人额外给予5000元的奖励。承包人在施工过程中，遭遇持续暴雨，造成窝工及部分已建成工程受损，承包人就此向发包人提出索赔。另外，由于施工过程中，钢材价格涨幅达到5%，承包人以此为由，向发包人要求调整合同价款。
[问题]
(1)工程建设合同按计价方法分类，除固定总价合同外，还有哪些
(2)按索赔目的，施工索赔可分为哪几类本例承包人可以进行哪类索赔产生索赔的主要原因是什么
(3)承包人以钢材价格涨幅过大为由要求调整合同价款是否妥当为什么

[简答题]某建设项目业主与承包人签订了工程施工承包合同，根据合同及其附件的有关条文，对索赔 内容，有如下规定： (1)因窝工发生的人工费以25元/工日计算，监理方提前一周通知承包人对不以窝工处理，以补偿费支付4元/工日。 (2)机械设备台班费： 塔吊：250元/台班；混凝土搅拌机：80元/台班；砂浆搅拌机：45元/台班。因窝工而闲置时，只考虑折旧费，按台班费70%计算。 (3)因临时停工一般不补偿管理费和利润。 在施工过程中发生了以下情况： (1)于6月8日至6月21日，施工到第七层时因业主提供的模板未到而使1台塔吊、1台混凝土搅拌机和35名支模工停工。(业主已于5月30日通知承包方) (2)于6月10日至6月21日，因公用网停电停水使进行第四层砌砖工作的1台砂浆搅拌机和 30名砌砖工停工。 (3)于6月20日至6月23日，因砂浆搅拌机故障而使1台砂浆搅拌机和35名工人停工。 问题：承包人在有效期内提出索赔要求时，监理工程师认为合理的索赔金额应为多少