更多"按照我国《工程价款结算办法》的规定：发包人、承包人应当在合同条款中对涉"的相关试题:
[多项选择]按照我国《工程价款结算办法》的规定：发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定( )。
A. 预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式
B. 工程进度款的支付方式、数额及时限
C. 工程变更价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式
D. 工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时限
E. 工程事故费用的结算与支付方式、数额及时限
[判断题]监理人根据合同条款规定向承包人发出的任何指示均应视为已得到发包人的批准。
[多项选择]标准施工合同条款发包人的义务主要包括（）。
A. 施工场地征用拆迁
B. 设计交底
C. 地下管线资料
D. 施工场地内的道路交通
E. 约定开工日期
[多项选择]发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的( )等事项进行约定。
A. 缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式
B. 保证金预留、返还方式
C. 保证金预留期限及程序
D. 保证金是否计付利息
E. 保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理时限
[单项选择]发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，属于《建设工程施工合同（示范文本）》中的（）。
A. 协议书
B. 附件
C. 通用条款
D. 专用条款
[单项选择]专用合同条款应约定发包人逾期支付进度款时违约金的计算和支付方法，发包人在承包人发出要求支付逾期付款违约金后( )天内仍不支付的，承包人有权暂停施工。
A. 14
B. 28
C. 56
D. 7
[简答题]某高速公路项目，施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)合同条款。发包人委托监理人进行施工监理。该工程施工过程中，陆续发生了如下事件：
(1)在进行某段路基施工时，因施工现场下雨，为了保证路基填筑质量，总监理工程师于2013年8月20日下达了暂停施工指令，共停工15天。其中连续10天出现了低于工程所在地雨期平均降雨量的雨天气候和连续5天出现了30年以上一遇的特大暴雨，承包人在2013年10月20日直接向发包人提交了要求延长工期和增加费用的索赔意向通知书，要求发包人给予5天的工期补偿及相关费用10万元。
(2)某混凝土挡墙工程，是该工程项目关键线路上的工作，承包人为了保证工期不受到影响，在该挡墙开工报告中，计划在夜间加班进行混凝土浇筑，该报告得到了监理人的批准。但在施工过程中，现场周围居民因承包人在夜间进行混凝土浇筑影响正常休息为由，阻止承包人在夜间进行施工，致使该段挡墙没能按批准的计划工期完工，并将影响整个工程的工期推迟5天完成。承包人在合同规定的时限内立即向监理人提交了要求延长工期和增加费用的索赔意向通知书，要求发包人给予工期5天的补偿和相关费用补偿5万元。
针对上述两项事件，该承包人提出的延长工期和增加费用的索赔要求是否成立为什么
[简答题]某高速公路施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)合同条款，发包人委托某监理单位进行施工监理。在施工中发生如下争议事件：
在某桥面施工时，按技术规范要求，在该桥桥面找平层混凝土施工完成后，应在找平层上喷洒一层沥青胶结材料底层及三层防水沥青，但施工图纸上没有标明，工程量清单中也没有出现该项工作。承包人认为，他们只是按施工图纸施工，既然图纸没有要求，他们也就没有责任再去喷洒沥青胶结材料底层及三层防水沥青，如果要求他们做该项防水处理工作，发包人必须针对该项防水处理工作支付相应费用。但监理人明确指示承包人必须按技术规范要求进行该防水处理工作，且不再增加任何费用。
试问监理人的指示是否符合合同要求为什么
[多项选择]根据现行《建设工程价款结算暂行办法》，发包人未在合同约定的时间内向承包人支付工程竣工结算价款时，承包人可以采取的措施有（）。
A. 将该工程留置不予交付使用
B. 向人民法院申请将该工程依法拍卖
C. 与发包人协商将该工程折价抵款
D. 向发包人催促按约定支付工程结算价款
E. 向发包人要求按银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息
[多项选择]按照我国《工程价款结算办法》规定的工程进度款结算方式包括( )。
A. 按月结算
B. 按年结算
C. 竣工后一次结算
D. 分段结算
E. 按分项工程结算
[多项选择]按照我国《工程价款结算办法》的规定，工程进度款的计算内容包括( )。
A. 已完工程价款
B. 设计变更应调整的合同价款
C. 应扣回的工程预付款
D. 根据合同规定补给承包人的款项和应扣减的款项
E. 承包人提出的索赔款
[单项选择]某工程施工合同对于工程款付款时间约定不明.工程尚未交付、工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（ ）之日计付。
A. 工程计划交付
B. 提交竣工结算文件
C. 当事人起诉
D. 监理工程师暂定付款
[多项选择]《建设工程价款结算暂行办法》规定，根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，发包人应按( )，向承包人支付工程进度款。
A. 不低于工程价款的20%
B. 不低于工程价款的30%
C. 不低于工程价款的60%
D. 不高于工程价款的80%
E. 不高于工程价款的90%
