在某些商品的进出口合同中，不仅要规定异议与索赔条款，还应规定罚金条款。-我要搜题网

[简答题]某高速公路项目，施工合同采用国内招标文件范本，合同规定发生索赔事件时，承包商应在该索赔事件首次发生的21天之内将其索赔意向书提交监理工程师，业主委托监理单位进行施工监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件：
(1)在进行K2+000～K3+090段路基施工时，因下雨，为了保证路基工程填筑质量，总监理工程师于2003年8月20日下达了暂停施工指令，共停工15天。其中连续10天出现了低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续5天出现了50年一遇特大暴雨，承包人在2003年10月20日将索赔报告直接提交业主，要求业主给予5天的工期补偿及相关费用10万元。
(2)某混凝土挡墙工程，是该工程项目关键线路上的工作，承包商为了保证工期不受到影响，在该挡墙开工报告中，计划在夜间加班进行混凝土浇筑，该报告得到了监理工程师的批准，但在施工过程中，现场周围居民因承包商在夜间进行混凝土浇筑影响人们生活休息，阻止承包方在夜间进行施工，致使该挡墙没能按批准的计划工期完工，并将会影响整个工程的工期推迟4天完成。承包商在合同规定的时限内立即向监理工程师提交了索赔意向书，要求业主在工期上给予4天的补偿和相关费用补偿4万元。
问题
针对上述两索赔事件，该承包商提出的索赔要求是否成立，为什么

查看答案

[简答题]【案例14】某高速公路项目，施工合同采用国内招标文件范本，合同规定发生索赔事件时，承包商应在该索赔事件首次发生的21天之内将其索赔意向书提交监理工程师，业主委托监理单位进行施工监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件： (1)在进行：K2+000～K3+090段路基施工时，因下雨，为了保证路基工程填筑质量，总监理工程师于2003年8月20日下达了暂停施工指令，共停工15天。其中连续10天出现了低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续5天出现了50年一遇特大暴雨，承包人在 2003年10月20日将索赔报告直接提交业主，要求业主给予5天的工期补偿及相关费用10万元。 (2)某混凝土挡墙工程，是该工程项目关键线路上的工作，承包商为了保证工期不受到影响，在该挡墙开工报告中，计划在夜间加班进行混凝土浇筑，该报告得到了监理工程师的批准，但在施工过程中，现场周围居民因承包商在夜间进行混凝土浇筑影响人们生活休息，阻止承包方在夜间进行施工，致使该挡墙没能按批准的计划工期完工，并将会影响整个工程的工期推迟 4天完成。承包商在合同规定的时限内立即向监理工程师提交了索赔意向书，要求业主在工期上给予4天的补偿和相关费用补偿4万元。问题针对上述两索赔事件，该承包商提出的索赔要求是否成立，为什么

查看答案

[简答题]

[背景材料]续上题。就以上六起事件，施工单位按合同规定的索赔程序向建设单位提出费用索赔，费用索赔汇总如下表(合同约定：实际完成工程量超过估计工程量的 20%以上时可以调总单价)：

事件	时间 (天)	人工单价 (元/工日)	人工工日数 (工日)	机械名称及数量 (台)	台班单价 (元/台班)	金额(元)
A	15	25	15	一台混凝土搅拌机	250	9375 查看答案 [简答题] 我国向A国出口一批冷冻食品，到货后买方在合同规定的索赔有效期限内提出品质索赔，索赔额达数十万元人民币（约占合同金额的半数以上）。买方附来的证件有：（1）法定商品检验证，证明该项商品有变质现象（表象是乌黑色），但未注明货物的详细批号，也未注明变质货物的数量或比例。（2）官方化验机构根据当地某食品零售商店送验的食品而做出的变质证明书。我方未经详细研究就复函对方，既未承认也未否认品质变质问题，只是含糊其辞地要求对方减少索赔金额。对方不应允。双方函件往来一年没有结果，对方遂派代表来京当面交涉，并称如得不到解决，将提交仲裁。（注：此批冷冻食品中我方误装了一小部分乌皮鸡，价佰千余元）请你简要说明商品检验的主要含义。查看答案 [判断题]买方在合同规定的索赔有效期限内，凭检验检疫机构签发的检验证书，向卖方提出索赔或换货、退货。属保险人、承运人责任的，不可以凭检验检疫机构签发的检验证书提出索赔。查看答案 [单项选择]如合同未规定索赔期限，按《联合国国际货物销售合同公约》规定，买方向卖方声称货物不符合合同时限，是买方实际收到货物之日起______年。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 查看答案 [判断题]向海关申报办理无代价抵偿货物，应在原进出口合同规定的索赔期内不超过原货物进出口之日起3年。查看答案 [简答题]我某出口公司向新加坡某公司出口牛皮一批，在合同规定的索赔期内，我公司收到新加坡进口公司来函并寄来皮鞋一双，称该皮鞋系我方所交牛皮经其转售给某鞋厂做成皮鞋有严重色差，证明我方所交货物存在严重质量问题，要求将已制成的皮鞋全部退给我方并按合同规定的品质和数量重新发货。试问，如果你是业务员，将如何处理为什么查看答案 [判断题]确认书是合同的简化形式，对于异议索赔仲裁不可抗力等一般条款都不会列入。( ) 查看答案我来回答: 提交最新试题 ● [多选题]以下选项中关于岗位兼容性管理的说法错误的有 ( )。 ● [单选题]收费站遇无卡、闯关车时应核查车辆是否领取CPC卡,进行( )并详细登记。 ● [判断题]储存危险化学品的建筑通排风系统的通风管应采用易燃材料制作。 ● [判断题]取暖用炉时，必须按期清理烟筒、烟道，防止倒烟，可以敞口取暖。 ● [单选题]按照消防的有关规定，()m 以上建筑物为高层建筑。 ● [单选题]电器产品漏电保护要保证使用者安全,是工程质量()特性的重要标志。网站地图我要搜题网版权所有 ©2024 湘ICP备18016427号购买搜题卡查看答案 [会员特权] 开通VIP，查看全部题目答案 [会员特权] 享免全部广告特权推荐91天 ¥36.8 ￥80元 31天 ¥20.8 ￥40元 365天 ¥88.8 ￥188元请选择支付方式微信支付支付宝支付点击支付即表示同意并接受了《购买须知》立即支付系统将自动为您注册账号已有账号登录找回账号密码请使用微信扫码支付订单号：截图扫码使用小程序[完全免费查看答案] 前往小程序请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮支付完成取消支付恭喜您，购买搜题卡成功系统为您生成的账号密码如下：账号密码重要提示：请拍照或截图保存账号密码！我要搜题网官网：https://www.woyaosouti.com 我已记住账号密码

[判断题]在某些商品的进出口合同中，不仅要规定异议与索赔条款，还应规定罚金条款。（）

更多"在某些商品的进出口合同中，不仅要规定异议与索赔条款，还应规定罚金条款。"的相关试题: