[多选题]7、某小区二期工程项目,新建一座住宅楼,地上20层、地下2层,钢筋混凝土抗震墙结构,业主与施工单位、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。施工单位(总包单位)将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。施工合同中说明:建筑面积21586m2。建设工期450天,2019年9月1日开工,2020年12月26日竣工,工程造价3165万元。合同约定结算方法:合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商;外墙涂料、防水工程的材料费,调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。
合同履行过程中发生以下事件:
事件1:总包单位于2019年8月25日进场,进行开工前的准备工作。原定2019年9月1日开工。因业主办理伐树手续而延误至9月6日才开工,总包单位要求工期顺延5天。
事件2:在基础回填过程中,总包单位已按规定取土样,试验合格。监理工程师对填土质量表示异议,责令总包单位再次取样复验,结果合格。总包单位要求监理单位支付重新检验试验费。
事件3:总包单位对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究,在本公司试验室内进行试验,改进成功用于本工程,总包单位要求此项试验费由业主支付。
事件4:结构施工期间,总包单位经总监理工程师同意更换了原项目经理,组织管理一度失调,导致封顶时闻延误8天。
事件5:监理工程师检查厕浴间防水工程,发现有漏水房间,逐一记录并要求防水公司整改。防水公司整改后向监理工程师进行了口头汇报,监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分房间漏水,需进行返工。
事件6:在进行结算时,总包单位根据投标书,要求外墙涂料费用按发票价计取,业主认为应按合同条件中的约定计取,为此发生争议。
以下( )分析正确。
A.事件1总包单位要求工期顺延5天成立。事件2不正确,再次检验合格,应由业主承担检验费。
B.事件3中,施工设备改造的试验费用由业主支付是成立的。
C.事件4不应批准。虽然总监理工程师同意更换,不等同于免除总包单位应负的责任。
D.事件5,(1)经济损失由防水公司承担。(2)监理工程师的错误一:口头签证;错误二:直接要求防水公司整改;错误三:根据分包单位的要求进行了签证。
E.事件6,监理工程师应支持业主意见。因为按规定,合同条件与投标书条件有矛盾时,解释顺序为合同条件在投标书之先。

[多选题]某小区二期工程项目，新建一座住宅楼，地上20层、地下2层，钢筋混凝土抗震墙结构，业主与施工单位、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。施工单位(总包单位)将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。施工合同中说明：建筑面积21586m2。建设工期450天，2019年9月1日开工，2020年12月26日竣工，工程造价3165万元。合同约定结算方法：合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商；外墙涂料、防水工程的材料费，调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。
合同履行过程中发生以下事件：
事件1：总包单位于2019年8月25日进场，进行开工前的准备工作。原定2019年9月1日开工。因业主办理伐树手续而延误至9月6日才开工，总包单位要求工期顺延5天。
事件2：在基础回填过程中，总包单位已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责令总包单位再次取样复验，结果合格。总包单位要求监理单位支付重新检验试验费。
事件3：总包单位对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，在本公司试验室内进行试验，改进成功用于本工程，总包单位要求此项试验费由业主支付。
事件4：结构施工期间，总包单位经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时闻延误8天。
事件5：监理工程师检查厕浴间防水工程，发现有漏水房间，逐一记录并要求防水公司整改。防水公司整改后向监理工程师进行了口头汇报，监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分房间漏水，需进行返工。
事件6：在进行结算时，总包单位根据投标书，要求外墙涂料费用按发票价计取，业主认为应按合同条件中的约定计取，为此发生争议。
以下( )分析正确。
A.事件1总包单位要求工期顺延5天成立。事件2不正确，再次检验合格，应由业主承担检验费。
B.事件3中，施工设备改造的试验费用由业主支付是成立的。
C.事件4不应批准。虽然总监理工程师同意更换，不等同于免除总包单位应负的责任。
D.事件5，(1)经济损失由防水公司承担。(2)监理工程师的错误一：口头签证；错误二：直接要求防水公司整改；错误三：根据分包单位的要求进行了签证。
E.事件6，监理工程师应支持业主意见。因为按规定，合同条件与投标书条件有矛盾时，解释顺序为合同条件在投标书之先。

[多选题]某小区二期工程开发住宅楼,开工前业主与监理单位签订了施工阶段的委托监理合同,与施工单位签订了建设工程施工合同。在施工过程中项目监理机构监理人员根据国家制订的建设工程质量验收规范,按照监理人员职责对工程质量实施监控。
以下( )分析正确。
A.建设工程施工质量验收,主要通过检验批、分项工程、分部工程、单位工程四个层次验收。
B.检验批:由监理工程师(业主技术负责人)组织、施工方质量员参与验收并填写验收记录;
分项工程:由监理工程师(业主技术负责人)组织并填写、施工方技术负责人参与验收。
C.分部工程:由总监理工程师(业主项目负责人)组织并填写、施工项目经理和勘察设计项目负责人参与验收。
D.单位工程:监理单位组织、施工单位填写、验收结论由监理(建设)单位填写、参建各方参与验收。
E.工程施工质量不符合要求时,要按以下规定进行处理:
1)经返工重做或更换器具、设备检验批,应重新进行验收;
2)经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批,应予以验收;
3)经由资质的检测单位鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;
4)经返修或加固的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收;
5)通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。

[多选题]1、某小区二期工程开发住宅楼,开工前业主与监理单位签订了施工阶段的委托监理合同,与施工单位签订了建设工程施工合同。在施工过程中项目监理机构监理人员根据国家制订的建设工程质量验收规范,按照监理人员职责对工程质量实施监控。
以下( )分析正确。
A.建设工程施工质量验收,主要通过检验批、分项工程、分部工程、单位工程四个层次验收。
B.检验批:由监理工程师(业主技术负责人)组织、施工方质量员参与验收并填写验收记录;
分项工程:由监理工程师(业主技术负责人)组织并填写、施工方技术负责人参与验收。
C.分部工程:由总监理工程师(业主项目负责人)组织并填写、施工项目经理和勘察设计项目负责人参与验收。
D.单位工程:监理单位组织、施工单位填写、验收结论由监理(建设)单位填写、参建各方参与验收。
E.工程施工质量不符合要求时,要按以下规定进行处理:1)经返工重做或更换器具、设备检验批,应重新进行验收;2)经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批,应予以验收;3)经由资质的检测单位鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;4)经返修或加固的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收;5)通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。

[单选题] 某县某小区住宅楼发生火灾事故,火灾扑灭后,根据《消防法》,有权根据需要封闭火灾现场,负责调查火灾原因,统计火灾损失的是()。
A.地方人民政府
B.住房和城乡建设主管部门
C.消防救援机构

[单选题]某县某小区住宅楼发生火灾事故，火灾扑灭后，根据《消防法》，有权根据需要封闭火灾现场，负责调查火灾原因，统计火灾损失的是（）。
A.地方人民政府
B.住房和城乡建设主管部门
C.消防救援机构

[单选题]‑年10月,大连某小区住宅楼工程在地下车库浇筑施工过程中,发生模板坍塌事故,造成13人死亡、4人重伤,1人轻伤,直接经济损失1237.72万元,则该事故属于()。
A.一般事故
B.重大事故
C.较大事故
D.特别重大事故

[单选题]某小区的业主委员会因某医院新建住院楼影响了该小区业主的采光,将该市规划局起诉至法院,要求撤销规划局为医院发放的《建设工程规划许可证》。起诉后出现以下哪种情况,原告申请撤诉时法院应该准许撤诉( )。
A.被告撤销《建设工程规划许可证》,但作为第三人的医院提出了异议,
B.被告作出限期拆除住院楼的行政决定,
C.被告对该小区采光受影响的业主进行补偿,与原告达成和解,
D.被告决定撤销《建设工程规划许可证》,但没有告知法院

[简答题]★★★289、某住宅小区新建5栋单元式住宅楼，均为18层坡屋顶住宅，单栋建筑面积14884.1平米，每栋共设两个单元，每个单元只设置有一部封闭式楼梯，楼梯未直通屋顶，设置有消防电梯前室，入户门为防盗门，单元与单元之间设耐火极限为2小时的隔墙，窗间墙宽度、窗槛墙高度为1.1m的不燃烧体墙。
问：1）该建筑属于几类高层建筑？
　　2）该住宅楼存在哪些问题？应如何进行整改？

[单选题]《湖南省大气污染防治条例》规定,新建居民住宅楼、商住综合楼()—配合建设专用烟道。
A.应当
B.必须
C.可以
D.酌情

[单选题]某小区主排水管道发生堵塞，S物业公司委托W管道工程公司实施新建污水并与原有污水管线连同作业。W管道工程公司作业班长甲某，在未采取有效安全措施的情况下，贸然下井对原有污水管线进行开孔作业，突然被熏倒，从原有污水管线上跌至井底（落差2m，井口到井底共3.8m）,乙某第一时间对甲某进行施救。下列关于应急处置的做法中，正确的是（ ）。
A.乙某栓挂安全绳后被迅速吊至井底，将甲某提升至地面
B.乙某栓挂安全绳，佩戴防毒面具后下井将甲某提升至地面
C.乙某栓挂安全绳，佩戴空气呼吸器后下井将甲某提升至地面

[单选题]某小区主排水管道发生堵塞,S物业公司委托W管道工程公司实施新建污水井与原有污水管线连通作业。W管道工程公司作业班长甲某,在未采取有效安全措施的情况下,贸然下井对原有污水管线进行开孔作业,突然被熏倒,从原有污水管线上跌至井底(落差2m,井口到井底共3.8m),乙某第一时间对甲某进行施救。下列关于应急处罝的做法中,正确的是( )。
A.乙某拴挂安全绳后被迅速吊至井底,将甲某提升至地面
B.乙某拴挂安全绳,佩戴防毒面具后下井将甲某提升至地面
C.乙某拴挂安全绳,佩戴空气呼吸器后下井将甲某提升至地面
D.乙某佩戴防护装备并在三脚架架设完成后下井将甲某提升至地面

[填空题]采用装配整体式楼、屋盖时,应采取措施保证楼、屋盖的整体性及其与抗震墙的可靠连接。装配整体式楼、屋盖采用配筋现浇面层加强时,其厚度不应小于（ ）。

[多选题]某小区10户居民以某区规划局批准建立的小区超市影响其通风和通行权为由，向法院提起行政诉讼，要求法院撤销规划局的批准决定。法院经审查认为，规划局批准建立的小区超市不影响居民的通风和通行权且适用法律正确，程序合法。下列哪些说法是正确的？（ ）
A.原告应推选2-5名诉讼代表人参加诉讼
B.法院应判决驳回原告的诉讼请求
C.法院对本案应不予受理
D.小区超市为本案的第三人