更多"某工程合同工期约定为6个月，签订的合同价为95万元，则该工程适宜采用（"的相关试题:
[单项选择]在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时，成本的计划值是( )。
A. 施工预算
B. 工程合同价
C. 实际施工成本
D. 工程款支付
[判断题]“标底”是建设项目未来签订承包合同时的“合同价”。
[简答题]某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元，该工程所签订的合同为可调值总价合同，合同报价日期为2008年3月，合同工期为12个月，每个季度结算一次，工程开工日期为2008年4月1日。
在施工过程中，发生如下四项事件：
事件1．2008年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符，造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；
事件2．2008年5月，施工单位为了保证质量扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序的持续时间增加了3天；
事件3．2008年7月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增加了3.8万元，相应工序的持续时间增加了2天；
事件4．2008年8月进入雨季施工，恰逢20年一遇的大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。
在以上事件中，除事件4外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求：①增加合同工期13天；②增加费用11.8万元。施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔，为什么？
[单项选择]( )是投标人投标报价和签订合同协议书时，确定合同价格的唯一载体。
A. 设计图纸
B. 工程量清单
C. 投标文件
D. 技术标准和要求
[单项选择]某工程在签订采购合同时，材料的物价指数为120，人工成本指数80，材料合同价为200万元，双方合同明确，合同价中固定费用占25%，材料费用占55%，人工成本占20%，半年后交货采用动态结算。结算时，材料物价指数为144，人工成本指数为88，则设备的结算款为（）万元。
A. 226
B. 229
C. 248
D. 264
[单项选择]猪休情期约为（）
A. 10天
B. 14天
C. 21天
D. 28天
[单项选择]2007年11月A公司与B公司签订合同，A公司于2008年1月销售商品给B公司，合同价格为800万元，如A公司单方面撤销合同，应支付违约金为100万元。2007年12月31日市场价格大幅度上升，商品成本总额为1000万元，A公司尚未购入该商品，则A公司的正确的会计处理为( )。
A. 确认预计负债200万元
B. 确认存货跌价准备100万元
C. 确认预计负债100万元
D. 确认存货跌价准备200万元
[单项选择]某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）。
A. 2005年10月10日
B. 2005年10月20日
C. 2005年12月1日
D. 2006年5月1日
[单项选择]某工程业主与设计单位签订了合同价为50万元的设计合同，业主支付给设计单位定金 10万元。该业主与承包商签订了施工合同，业主支付给承包商预付款20万元。下列表述中，错误的是( )。
A. 设计单位不履行合同时，应当支付给业主20万元
B. 承包商不履行合同时，应当支付给业主40万元
C. 设计合同履行后，定金10万元可冲抵设计费
D. 施工合同履行过程中，业主可逐步扣回预付款20万元
[单项选择]关于损伤的炎症期约( )。
A. 1～2天
B. 3～5天
C. 6～7天
D. 10天左右
E. 14天左右
[单项选择]某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。
A. 2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产
B. 2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产
C. 2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院
D. 2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
[单项选择]某工程业主与设计单位签订了合同价为50万元的设计合同，业主支付给设计单位定金10万元。该业主与承包商签订了施工合同，业主支付给承包商预付款20万元。下列表述中，错误的是( )。
A. 设计单位不履行合同时，应当支付给业主20万元
B. 承包商不履行合同时，应当支付给业主40万元
C. 设计合同履行后，定金10万元可冲抵设计费
D. 施工合同履行过程中，业主可逐步扣回预付款20万元
