更多"[单选题]某工程施工合同中约定竣工日期为 2014 年 10 月 31"的相关试题:
[单选题]某工程施工合同中约定竣工日期为2014 年10 月31 日，工程施工过程中出现了以下情况: (1)开工时乙方设备延迟了7 天进入施工场地; (2)施工中发生了洪灾，拖延施工7 天; (3)施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8 小时; (4) 设计变更导致工程量增加的工作量达到7 天。则该工程的实际竣工日期应为( )。
A.2014 年11 月7 日
B.2014 年11 月14 日
C.2014 年11 月21 日
D.2014 年11 月28 日
[单选题]某工程施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是（）。
A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理
B.施工合同是监理工程师实施监理的依据
C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权
D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定
[判断题]某工程施工过程中,总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用,导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故,则应由总承包单位和分包单位共同负主要责任。
A.正确
B.错误
[单选题]某工程施工过程中,因总承包单位未按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用,导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故,则应由()负主要责任。
A.总承包单位
B.分包单位
C.建设单位
D.总承包单位和分包单位共同
[单选题]某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的( )中。
A.暂列金额
B.暂估价
C.计日工
D.总承包服务费
[简答题]某工程施工合同规定2002年9月28日竣工，在实际施工过程中，先后因下述四项原因导致工程延误30d；
(1) 2002年5月10日至5月20日因设计变更等待图纸停工10d；
(2) 2002年6月10日至6月20日因正常阴雨天气影响施工质量，监理工程师下令停工10d；
(3) 2002年7月10日至7月20日因承包人设备故障而停工10d；
(4) 2002年7月15日至7月21日因发生不可抗力事件而停工5d。
问题：
以上情况延期申请至少可以批准多少天？为什么？
[单选题]（2019年真题）某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（ ）中。
A.暂列金额
B.暂估价
C.计日工
D.总承包服务费
[单选题]某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是（ ）的原则要求。
A.坚持质量第一
B.坚持质量标准
C.坚持预防为主
D.坚持科学的职业道德规范
[单选题]某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前，根据施工过程质量控制的要求，提交质量控制点明细表，并实施质量控制，这是（ ）的原则要求。
A.坚持质量第一
B.坚持质量标准
C.坚持预防为主
D.坚持科学的职业道德规范
[单选题]某工程施工合同履行过程中，双方因质量问题发生争议。施工合同中包含仲裁条款，下列表述中不正确的是（）。
A.双方当事人可自行协商解决合同争议
B.一方当事人可向仲裁机构提出仲裁申请
C.一方当事人可向法院提出诉讼请求
D.双方当事人可提请主管部门主持调解
[单选题]某工程合同中约定竣工日期为2013年11月8日，实际竣工日期为2014年1月8日，竣工后发包方经承包人催告后依然逾期不支付，承包人最迟应当在( )以前向人民法院提起诉讼，行使承包人工程价款的优先受偿权。
A.2014年5月7日
B.2014年7月7日
C.2014年11月7日
D.2015年1月7日
[单选题]某工程项目施工合同约定竣工日期为2020 年6 月30 日，在施工中因持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2020 年7 月30 日竣工。由于2020 年7 月1 日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了30 万元工人工资，关于增加的30 万元责任承担的说法，正确的是（ ）。
A.持续下雨属于不可抗力，造成工期延误，增加的30 万元由承包人承担
B.发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30 万元由发包人承担
C.增加的30 万元因政策变化造成，属于承包人的责任，由承包人承担
D.工期延误是承包人原因,增加的30 万元是政策变化造成,应由双方共同承担
[单选题]某工程项目施工合同约定竣工日期为2018 年6 月30 日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018 年7 月30 日竣工，但由于2018 年7 月1 日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了300 万元工人工资。关于这300 万元的责任承担的说法，正确的是（ ）。
A.增加的300 万元因政策变化造成，属于承包人的责任，应由承包人承担
B.发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的300 万元应由发包人承担
C.因不可抗力原因造成工期延误，增加的300 万元应由承包人承担
D.工期延误是承包人原因，增加的300 万元是政策变化造成，应由双方共同承担
[单选题]（2020年真题）某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年6月30日在施工中因持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2020年7月30日竣工。由于2020年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了30万元工人工资.关于增加的30万元责任承担的说法，正确的是（ ）
A.持续下雨属于不可抗力，造成工期延误，增加的30万元由承包人承担
B.发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担
C.增加的30万元由政策变化造成，属于承包人责任，由承包人承担
D.工期延误是承包人原因，增加的30万元是政策变化造成，由双方共同承担
