更多"在施工进度网络计划的执行过程中，若某项工作由于非承包人的原因或责任被延"的相关试题:
[判断题]在施工进度网络计划的执行过程中，若某项工作由于非承包人的原因或责任被延误，则承包人即可得到工期顺延。( )
[判断题]在网络计划的执行过程中，若某项工作由于非承包人的原因或责任被延误，则承包人可获得工期顺延。 ( )
[多项选择]下列施工过程中，作为建造类施工过程而必须列入流水施工进度计划之中的有( )。
A. 混凝土构件预制
B. 基础混凝土浇筑
C. 建筑材料运输
D. 砂浆预制
E. 主体结构工程
[单项选择]在工程网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后，而未超过该工作的自由时差，则（）。
A. 不影响总工期，影响后续工作
B. 不影响后续工作，影响总工期
C. 对总工期及后续工作均不影响
D. 对总工期及后续工作均有影响
[简答题]计算该分部工程的计划工期。
2．绘制施工进度计划的早时标网络图。
3．若在施工过程中，发生如下事项：
(1)A工作因开工条件不具备，工期拖延4天；
(2)B工作因施工设备故障，工期拖延2天；
(3)E工作因施工技术改变，工期提前1天；
(4)G工作因业主提供的材料检验不合格，重新购买导致工期拖延3天；
(5)I工作因设计图纸修改，工期拖延2天。
问工程师应批准承包商多少天的工期补偿
4．在上述条件成立的情况下，绘制该分部工程第20天开始实际的剩余时标网络图。
5．如果在施工过程中承包商未采取任何赶工措施，而在施工合同中约定若承包商延误交付工程，每天罚款0.5万元，则在该分部工程完工时业主对承包商的罚款为多少
[单项选择]在工程施工进度计划的实施过程中，为了加快施工进度，可以采取的组织措施是（）。
A. 改进施工工艺和施工技术
B. 采用更先进的施工机械
C. 对所采取的技术措施给予经济补偿
D. 增加劳动力和施工机械的数量
[简答题]请对以上施工过程中发生的4个事件进行合同责任分析。
2．根据工程师认可的施工进度计划，应给承包单位顺延的工期是多少说明理由。
3．确定应补偿承包单位的费用，并说明理由。
4．分析承包单位应获得工期提前奖励还是承担拖延工期违约赔偿责任，并计算其金额。
[单项选择]在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有( )。
A. 采用更先进的施工方法
B. 改善外部配合条件
C. 改善劳动条件
D. 增加每天的施工时间
[多项选择]在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。
A. 采用先进的施工方法以减少施工过程的数量
B. 增加工作面，组织更多的专业工作队
C. 改善劳动条件和外部配合条件
D. 改进施工工艺并实施强有力的调度
E. 增加劳动力和施工机械的数量
[单项选择]在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是( )。
A. 增加施工机械的数量
B. 采用更先进的施工机械
C. 实施强有力的施工调度
D. 改善外部配合条件
[单项选择]工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是（ ）。
A. 增加工作面，组织更多的施工队伍
B. 对所采取的技术措施给予经济补偿
C. 采用更先进的施工方法
D. 改善外部配合条件
[判断题]施工进度控制是循环过程中的动态控制。( )
[多项选择]在施工进度控制过程中，监理工程师的主要工作内容有( )。
A. 下达工程开工令
B. 协助承包商编制进度计划
C. 组织现场协调会
D. 向承包商提供进度报告
E. 进行施工进度控制目标实现的风险分析
[单项选择]在项目实施过程中，项目经理通过项目周报中的项目进度分析图表发现机房施工进度有延期风险。项目经理立即组织相关人员进行分析，下达了关于改进措施的书面指令。该指令属于（）。
A. 检查措施
B. 缺陷补救措施
C. 预防措施
D. 纠正措施
[单项选择]工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施 工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为（ ）。
A. 承包人承担工期和费用的损失
B. 延长合同工期，费用不予补偿
C. 工期不予顺延，给予相应的费用补偿
D. 延长合同工期并给予相应的费用补偿
[单项选择]2008年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2009年5月完成的当月工程量，约为1200万元，此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2009年5月3日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”承包人的行为属于行使( )。
A. 同时履行抗辩权
B. 先履行抗辩权
C. 不安抗辩权
D. 撤销权
