背景资料
A公司中标北方某城市的道路改造工程,合同工期2008年6月1日至9月30日。结构层为:水泥混凝土面层200mm、水泥稳定级配碎石土180mm、二灰碎石180mm。A公司的临时设施和租赁设备在6月1日前全部到达施工现场。因拆迁影响,工程实际工期为2008年7月10日至10月30日。A公司完成基层后,按合同约定,将面层分包给具有相应资质的B公司。B公司采用三辊轴机组铺筑混凝土面层,严格控制铺筑速度,用排式振捣机控制振捣质量。
为避免出现施工缝,施工中利用施工设计的胀缝处作为施工缝;采用土工毡覆盖洒水养护,在路面混撮土强度达到设计强度40%时做横向切缝,经实测切缝深度为45~50mm。A公司自检合格后向建设单位提交工程竣工报告,申请竣工验收。建设单位组织监理、A公司、B公司及时进行验收,同行政主管部门备案。该工程经验收合格备案后,建设单位及时支付了除质保金外的工程款。道路使用四个月后,路面局部出现不规则的横向收缩裂缝,裂缝距缩缝100mm左右。出现问题后,A公司将B公司的质保金全部扣除,作为质量缺陷维修费。
问题
1.就本工程延期,实际工期缩短,A公司可向业主索赔哪些费用?
2.分析说明路面产生裂缝的原因。
3.A公司申请竣工验收后到组织竣工验收会需要完成哪些工作?竣工验收会还应有哪些单位参加?
4.指出A公司扣除B公司质保金的不妥之处,说明正确做法及理由。
2007年6月20日,人民法院裁定受理债务人A公司提出的破产申请,并指定清算事务所担任管理人。在2007年9月5日召开的第一次债权人会议上,管理人B将A公司的情况汇报如下:
(1)全部财产的变现价值为3000万元。其中包括但不限于:
①已作为C银行贷款等价担保物的财产价值为300万元,C银行表示不放弃优先受偿权;
②管理人发现A公司于2006年12月1日无偿转让200万元的财产,遂向人民法院申请予以撤销,并与2007年9月1日追回全部财产;
③A公司办公楼价值1000万元,已用于对所欠D企业800万货款的抵押担保,货款尚未支付,D企业表示不放弃优先受偿权。
(2)A公司欠职工工资和医疗费用以及应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用共计300万元,欠缴税款200万元。
(3)A公司支付人民法院的诉讼费用30万元,管理人报酬30万元,为继续营业而支付的职工工资及社会保险费用40万元。
(4)2007年3月1日,E企业欠A公司到期货款100万元。2007年6月25日,E企业受让G公司对A公司的债权,现E企业向管理人B主张行使破产抵销权。
(5)2007年4月1日,A公司租赁了F企业的机器设备,现F企业向管理人B提出取回其出租的机器设备。
(6)2007年6月1日,A公司与H企业签订了买卖合同,标的金额为200万元,并约定如果一方违约,应向对方支付标的金额10%的违约金。由于管理人决定解除该合同,H企业因此遭受10万元的损失。H企业主张申报的债权额为违约金20万元。
(7)2007年8月15日,管理人请求J公司履行与A公司约定的交货义务,导致A公司欠J公司150万元的货款。
问题:
1.管理人的情况汇报中,哪些属于破产费用?哪些属于共益债务?
2.对A公司2006年12月1日无偿转让财产的行为,管理人是否有权请求人民法院予以撤销?说明理由。
3.C银行在债权人会议上对哪些事项不享有表决权?说明理由。
4.D企业的破产债权应如何得到清偿?说明理由。
5.E企业可否行使破产抵销权?说明理由。
6.管理人可否允许F企业取回其
孙某大学毕业后到甲公司工作。公司与其签订了2008年7月1日至2011年6月30日的三年期合同,并为其办理了失业保险。因孙某严重违反单位规章制度,公司于2010年12月31日解除了劳动合同。此后孙某一直未能找到工作,遂于2011年4月1日办理了失业登记。则孙某领取失业保险金的最长期限为()。
某建筑工程,合同工期为2005年6月27日至2006年5月4日。2005年6月27日,工程如期开工,在此之前的2005年6月22日,发包人将工程预付款足额支付给承包方。在施工过程中,发包人每月在确认了当期发生工程量、承包方进度计划完成情况及质量状况后,l4个工作日内支付工程进度款。在施工过程中,根据发包方的意图,设计单位发出一项设计变更,根据该项变更,钢筋、模板、混凝土分项工程的工程量减少至原计划工程量的73%。在这种情况下,施工单位要求对合同中的单价做相应调整。而建设单位则认为应当遵循原合同约定的单价执行。就此分歧,需要T程师调整。经调整,双方达成共识;最终减少的各分项工程量超过原计划工程量l5%的部分,执行新的全赞用假单价,其余数据不变。
问题1.题目中关于发包方向承包方支付预付款、工程进度款的描述中,有何不妥之处?
2.若建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等达成协议,工程师应如何处理?工程款最终结算时应以什么为依据?
1997年1月30日至月4日,××等16名游年月日至日至2月日××等名游客参加某旅行社组织的“云南四飞六日游”客参加某旅行社组织的“云南四飞六日游”。按日程计划应于2月日乘飞机从西双版纳回昆按日程计划应于月3日乘飞机从西双版纳回昆但由于大雾和雷雨天气,当天航班被取消。明,但由于大雾和雷雨天气,当天航班被取消。
旅行社为了保证2月日准时乘上昆明到北京的旅行社为了保证月4日准时乘上昆明到北京的航班,积极采取补救措施,航班,积极采取补救措施,拟改乘大巴返回昆但与游客协商未能达成一致。明,但与游客协商未能达成一致。游客坚持按原约定乘飞机赴昆明,以致滞留西双版纳4天原约定乘飞机赴昆明,以致滞留西双版纳天,直到2月日旅行社买到机票后才返程日旅行社买到机票后才返程。
直到月8日旅行社买到机票后才返程。游客投诉该旅行社,要求其承担违约责任,诉该旅行社,要求其承担违约责任,支付滞留期间的食宿费及误工费等。期间的食宿费及误工费等。
我来回答: